沙子采购合同

沙子采购合同(优选十二篇)。

个性指的是一个人的独特之处，个性不同的我们会喜欢不同类型的句子，个性句子更受年轻人喜欢，你知道经典的个性句子有哪些吗？小编为大家收集整理了沙子采购合同(优选十二篇)，希望能够帮助到您。

沙子采购合同【篇1】

沙子采购合同

双方当事人：甲方（采购方）：XXX有限公司

地址：XXX

法定代表人：XXX

联系人：XXX

电话：XXX

乙方（供应方）：XXX有限公司

地址：XXX

法定代表人：XXX

联系人：XXX

电话：XXX

甲乙双方经协商同意，就甲方向乙方采购沙子事宜，达成如下协议：

第一条 产品规格

1.乙方向甲方提供的沙子应符合以下质量标准：

（1）外观：颗粒饱满，无杂质，无泥块，无捆结现象。

（2）粒径：均匀度≥70%；粒径分布范围应在4.75mm-3.35mm之间。

（3）硬度：显微镜下，单个沙粒的壳体应完好，无明显缺损或碎裂现象，硬度指标≥5。

2.乙方提供的沙子必须符合国家环保规定，不得含有有害物质以及影响工艺质量的杂质，并应具有符合标准的质量证明文件。

第二条 交货时间及地点

1.交货时间：

乙方应在收到甲方采购通知书后7天内将货物送至甲方指定的地点。

2.交货地点：

乙方应将货物交至甲方指定的收货地址，甲方有权指定其它地点或自行提取货物。

第三条 质量检验

1.甲方有权对乙方提供的货物进行质量检验，如不合格将拒收。

2.甲方在收到货物后7天内完成质量检验工作，并以书面方式将检验结果告知乙方。如检验结果不合格，乙方应立即责任在身，以符合质量标准的货物替换不合格货物。

第四条 价格与付款

1.价格：甲方向乙方采购沙子的单价为XXXX元/吨，包含运输、装卸、保险和税费等各项费用。

2.付款方式：甲方须在收到货物后10天内将货款全额支付给乙方。

第五条 违约责任

1.如乙方未按照约定时间交付货物，应向甲方支付每天货物单价2%的违约金。

2.如乙方向甲方交付的货物数量、质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，并有权解除合同。

3.若甲方未按合同约定时间支付货款，应向乙方支付每天货款1%的违约金。

第六条 保密

两个公司合作开展业务是需要保护商业秘密的。双方在签订本合同同时，双方也应保障对方的商业机密不受到外泄和传播，否则应承担法律责任。

第七条 争议解决

本合同的履行途中如产生争议，应通过友好协商的方式解决，如果协商不成，任何一方可以向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。

第八条 合同变更

凡是本合同的付款条款和其他内容必须在双方签字同意后方能修改和变更，否则必须履行原合同。

第九条 合同的生效及期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至货物交付并结清全部款项之日为止。

2.在本合同有效期内如甲方需要调整产品数量或者升级产品标准，双方可以通过书面协商对合同内容进行变更。

甲方：XXX有限公司

法定代表人：

签署日期：

乙方：XXX有限公司

法定代表人：

签署日期：

沙子采购合同【篇2】

沙子采购合同

甲方：（公司名）

乙方：（公司名）

鉴于甲方需要大量沙子用于项目施工，乙方是本地沙石采石场，甲方通过选择乙方进行沙子采购，达成如下采购合同：

一、产品说明

1.1 产品名称：沙子。

1.2 规格：细砂。

1.3 包装：散装。

1.4 数量：合同签订之日起，乙方承诺在10个工作日内安排发货，发总量为（数量）吨。

1.5 价格：每吨价值（价格）元人民币。

二、交货日期、运输及验收

2.1 交货日期：乙方承诺在合同签订之日起10个工作日内发货。

2.2 运输方式：乙方负责产品的运输，并备有合法的运输证明。

2.3 验收标准：甲方有权对到货货物进行验收，如果不符合规定的质量标准，可以拒绝收货，乙方必须重新提供货物。验收标准由双方协调确定。

三、结算方式及发票

3.1 结算方式：产品发货后第三天内乙方提供进货发票，甲方收到发票后付款。付款方式：原则上采用电汇方式，付款账户及开户行由甲方指定。

3.2 发票要求：乙方提供支付宝、微信等电子票据，开票内容应准确无误。

四、违约责任

4.1 物质性违约：一方如果违约，对另一方的损失，由违约方承担。

4.2 违约金：在买方未按时付款的情况下，卖方有权向买方收取每日应付款金额的2%作为违约金。另外，如果卖方未按时交货或交货的货物不符合规定的质量标准，买方有权向卖方收取货物总价的5%作为违约金。

五、合同期限及变更

5.1 合同生效日期：在双方签署合同之日。

5.2 合同期限：本合同自签署之日起生效，有效期为（时间）年。

5.3 变更协议：双方协商一致后可以修改合同，修改后必须以书面形式确认并签署变更协议。

六、争议解决

6.1 本合同的解释和争议解决适用中华人民共和国法律。

6.2 如双方由于本合同引起任何争议，则应通过友好协商解决。协商不成，应向双方协商地人民法院诉讼解决。

七、其他

7.1 本合同未尽事宜由双方另行协商处理。

7.2 本合同一式两份，签约双方各执一份，具有同等效力。

甲方:（公司签字、盖章）

法定代表人（授权代表）：

日期：

乙方:（公司签字、盖章）

法定代表人（授权代表）：

日期：

沙子采购合同【篇3】

沙子采购合同

甲方：（出卖方详细地址、电话等信息）

乙方：（购买方详细地址、电话等信息）

经甲、乙双方友好协商，现就甲方向乙方销售沙子达成如下协议，并共同遵照执行：

一、产品名称以及规格

1.1 产品名称：沙子

1.2 产品规格：标号：___(以下简称“产品”)

1.3 检验标准：该产品的质量达到国家规定的相关标准，由买受人在收到货后七日内检验，如发现产品质量问题，卖方负责处理。

二、价格和数量

2.1 产品单价：___元/吨

2.2 产品数量：__吨

2.3 总金额：_____元

三、交货时间和地点

3.1 交货时间约定：双方签订合同时确定交货时间为___年__月__日，

3.2 交货地点：__（填写买方指定的地点）__。如买方需要卖方配送，费用由买家承担。

四、付款方式

4.1 买方按照本合同规定的交货时间及数量，严格按照应付金额进行付款。

4.2 付款方式：购买方需要按照每吨的单价支付货款，总金额可分几期支付，但必须在最后交货时将货款全部支付清。

4.3 付款时间：买方应在规定期限内支付货款。如不按期支付的给对方造成损失，买方应向卖方赔偿损失。

五、质量标准

5.1 质量保证期限：买方应在收到货物后七日内检验，风险权利自负，如发现产品质量问题，卖方负责处理。

六、违约责任

6.1 对于因一方违反本合同而导致另一方费用、浪费或损失的，违约方应负赔偿责任。

6.2 对于因某一方原因所导致的合同解除或合同履行不能的情况，应向对方支付相应金额为违约责任。

七、争议的解决

7.1 对于因履行本合同引起的争议或纠纷，卖方与买方应通过友好协商解决。

7.2 如协商不成，任何一方均可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，该仲裁结果为终局裁决。

八、本合同各方确认

双方确认，本合同两份，一式两份，甲乙双方各执一份，自合同签字起生效。

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

以上为沙子采购合同草稿，双方应根据实际情况进行讨论修改，并在双方达成一致后正式签署生效果实。

沙子采购合同【篇4】

合同编号：_________

甲方：_________(企业名称)

地址：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

邮编：_________

乙方：_________(企业名称)

地址：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

邮编：_________

鉴于本着诚信、公平、互惠、长期合作的原则，经甲、乙双方友好协商，本着平等互利，依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，就乙方从甲方处采购沙子事宜达成如下合作协议：

第一条 合同的交货地点与总数量：

1、沙子的交货地点为甲方所在地，数量为：________吨。

第二条 合同的交货期：

1、本合同的交货期为甲方收到乙方预付货款后的5日内交货。

第三条 沙子的标准：

1、沙子标准采用国家标准GB/T14684-2011。

2、沙子质量满足有关部门及国家相关标准的规定。

第四条 合同价格:

1、本合同的单价为________元/吨。

2、本合同交货时，如市场价格波动，双方可以重新协商价格。

第五条 质量索赔:

1、乙方发现甲方供货的货物存在质量问题，应及时通知甲方并提供证据确认，并在10天内向甲方提出索赔。

2、经甲方质量部门鉴定符合本合同的质量标准的，甲方不承担质量责任；经鉴定不符合的，甲方应承担相应的质量赔偿责任。

3、甲方赔偿数额不得超过乙方所支付货款的10%。

第六条 合同未尽事项:

一切未尽事宜由甲、乙双方协商，如有异议，依法前往有关部门解决。

第七条 合同违约与解除:

1、一方违反本合同的合约义务，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任；

2、因不可抗力因素发生的解除合同，双方互不承担违约责任；

3、如甲方未在本合同规定的期限内交货，乙方有权要求解除合同，并退还付款。

第八条 合同正本及附件:

1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力；

2、本合同附件为采购合同列表，为本合同不可分割的一部分。

第九条 合同的生效和效力:

1、本合同自双方签字盖章之日起生效；

2、本合同效力至合同履行结束。

第十条 合同的争议解决:

1、双方如发生争议，应协商解决;

2、互相妥协不能解决的争议，提交有管辖权的仲裁机构仲裁。

甲方(盖章)：______________ 乙方(盖章)：_____________

签订日期：______年______月______日

地址：____________________________ 地址：____________________________

联系人：_____________ 联系人：_____________

电话：_____________ 电话：_____________

传真：_____________ 传真：_____________

邮编：_____________ 邮编：_____________

沙子采购合同【篇5】

沙子采购合同

本合同由以下双方于____年____月____日签订：

甲方：（供方单位全称）

地址：

法定代表人：

联系方式：

营业执照号码：

乙方：（需方单位全称）

地址：

法定代表人：

联系方式：

统一社会信用代码：

鉴于甲方具备供应沙子的资质及能力，乙方有采购沙子需求，经双方友好协商，达成以下条款：

一、货物名称、规格和数量

1.1 货物名称：沙子

1.2 规格：按GB/T14684-2011《建筑用砂》标准规定执行

1.3 数量：本合同总量为____吨，具体分批次如下：

序号 购买时间 货物名称 货物规格 购买数量 合计

1 时间1 沙子GB/T14684-2011标准 共计____吨

2 时间2 沙子GB/T14684-2011标准 共计____吨

3 时间3 沙子GB/T14684-2011标准 共计____吨

4 时间4 沙子GB/T14684-2011标准 共计____吨

5 时间5 沙子GB/T14684-2011标准 共计____吨

6 时间6 沙子GB/T14684-2011标准 共计____吨

二、价格和结算方式

2.1 本合同的价格为____元/吨。

2.2 本合同价格为含税价。如税率变动需重新协商，甲方按规定开具发票。

2.3 本合同总价为_______元（大写）。

2.4 乙方在购货之前，需向甲方付款____元作为货款的预付款，预付款付款人为_______，付款方式为_______。乙方收到买卖双方签字盖章的本合同正本后，须在提货前付清余款。

三、交货时间、地点及方式

3.1 甲方按照本合同规定的砂子规格，在双方约定的时间和地点交货。除非双方另有约定或特殊情况，否则甲方不能要求延期或提早交货，若下大雨等不可抗拒因素影响发货，甲方应当在收到乙方书面通知后尽快恢复交货。

3.2 本合同规定的每批沙子在交货时，必须经过计量站计量重量，计量质量标准按照GB/T14684-2011《建筑用砂》执行。乙方确认计量站计量结果属于有据計算结果后，才可以接收该批沙子。

3.3 沙子的质量承担由甲方负责，且应达到GB/T14684-2011《建筑用砂》的质量标准。

3.4 交货地点：______（具体交货地址）

四、索赔和违约责任

4.1 在甲方发货前，应当向乙方提供甲方质量检测报告，如有不合格情况，甲方应负责整改并重新检测，若沙子质量仍不合格，乙方有权拒收。

4.2 如沙子（不含买卖双方在使用、储存、运输过程中产生的损失和风险）因质量问题发生包装损伤、漏水、丢失等不可避免的经济损失，则由甲方承担全部赔偿责任。

4.3 甲方在约定的交货期不能交货或不符合合同约定的品质规格，或交货时间延迟，乙方有权取消合同，甲方承担乙方的全部损失，并支付乙方违约金，违约金计算方式：每延迟1天须支付合同总额5%的违约金。如乙方未能履行合同约定的付款义务，甲方有权拒绝交货或提货。除非双方同意或根据国家相关规定，另有处罚措施。

五、保密条款

五、1 本合同所涉及的技术秘密、商业机密以及合同内容等涉及保密的，除非事先获得对方书面同意，任何一方均不得将其向第三方泄漏，否则将承担法律责任。

六、争议解决

六、1 本合同所涉及的争议，乙方与甲方应友好协商解决，若经友好协商无法解决，可向协商双方当地人民法院提起诉讼解决。

六、2 本合同效力及其解释，应适用中华人民共和国有关法律法规及本合同的相关条款。若本合同中所涉及的条款因任何原因部分违反适用法律，则本合同的其他条款仍具有完整的效力和约束力。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

代表人：（甲方）

代表人：（乙方）

沙子采购合同【篇6】

沙子采购合同

甲方：（采购方名称）

乙方：（供应方名称）

经双方友好协商，就甲方采购乙方提供的沙子事宜，达成如下合同：

一、产品名称、规格和品质要求

产品名称：沙子

规格：20-40目

品质要求：沙子应干燥、无杂质、无腐蚀物、无异味、颜色均匀。

二、数量和单价

本次采购沙子数量为1000吨，单价为600元/吨，总金额60万。

三、交货期限

乙方应在签订本合同后30天内将所供的沙子交付至甲方指定的交货地点。

四、交货方式

乙方应自备运输工具或委托物流公司进行运输，保证沙子能够安全、及时送到指定地点，运费由乙方承担。

五、质量检验

沙子到达交货点后，甲方有权要求验货，如发现质量不符合约定的，乙方必须在7天内准备免费更换。

六、付款方式

甲方应在收到沙子后进行验收，验收合格后，应在15个工作日内全额支付货款。如因乙方原因发生违约，甲方有权要求乙方支付违约金。

七、违约责任

1. 如果乙方未能在约定的交货期限内按照约定数量交付沙子，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金，并承担因此导致甲方的损失。

2. 如果乙方提供的沙子不符合品质要求，甲方有权拒收货物，乙方必须按甲方要求线下全额返还货款。

3. 如果甲方未能在约定的时间支付货款，乙方有权要求甲方支付逾期利息。

八、保密协议

本合同所涉及到的信息和业务流程应予以保密。任何一方不得将本合同所涉及到的信息以任何形式透露给第三方，但法律、政府部门要求的除外。

九、争议解决

对于双方在执行本合同中产生的争议，应协商解决。若不能协商解决，则依照中华人民共和国相关法律法规提交有管辖权的人民法院解决。

十、合同生效和有效期

本合同自双方签字盖章之日生效，有效期至甲方收货验收合格后，乙方收到全部货款之日。

以上十条内容，经甲、乙双方协商一致，签字盖章认可为生效。本合同正本一式两份，甲、乙双方各持一份，双方具有同等法律效力。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

签订日期：年 月 日

沙子采购合同【篇7】

沙子采购合同

甲方：浙江建筑有限公司

地址：杭州市西湖区文三路999号

电话：0571-88999888

传真：0571-88999887

乙方：河北福源砂石有限公司

地址：河北省石家庄市裕华区翟营南大街120号

电话：0311-88888888

传真：0311-88888887

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方友好协商，达成以下合作协议，共同遵守，共同完成，以达成双方合作共赢。

一、合同目的

为了保障甲方拟开展房屋建筑工程，为其所分包的市政基础工程等项目提供优质的建筑用砂材料及时可靠的供应，乙方同意向甲方提供相应的沙子采购服务。

二、合同内容

1.乙方应保证所提供的砂子为高质量的建筑砂，且符合建筑砂的国家标准。

2.乙方应按照甲方施工进度及时供应砂子，不得拖延工期。

3.砂子采购合同的签订后，乙方应按照合同规定予以履行，同时甲方应及时付款。

4.双方应在合同签订后向对方提供相应的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等相关证件，以便互相认证。

5.双方如有任何异议，应友好协商，共同解决。

三、砂子质量

根据国家建筑材料标准，砂子应符合以下标准：

1. 细度模数应为2.6～3.0。

2. 含泥量应小于3%。

3. 含水率应小于5%。

4. 颗粒形状应为多平面形状，角度比较锐利，并具有较好的力学性能。

四、交货期限

乙方应按照甲方的施工进度及时供货，不得因自身原因影响甲方的工期。如乙方无法按照合同要求履行，需在第一时间向甲方说明原因并提出解决方案，避免影响施工。

五、合同履行

1.乙方应在合同签订后15天内将所需证件交至甲方确认，以便甲方核对其企业资质。

2.甲方应按照协议付款，并且乙方的报价包括一切费用。如果因乙方原因导致损失，则乙方应承担相应的赔偿责任。

3.双方应针对合同履行过程及时沟通，协商解决不当之处。

六、违约责任

1.如乙方不履行合同，逾期未按合同履行义务，甲方有权按照合同规定支付赔偿金，直至全部履行为止。

2.如甲方违约，乙方有权暂停供货，并要求甲方承担相应的赔偿责任。

七、保密条款

双方同意不得利用本合同及因本合同而了解到的另一方的商业机密，以任何形式向第三人泄露或透露，不得利用另一方知道的技术、管理、经营信息等去向该对方的竞争对手提供任何有利的信息。

八、争议解决

1.双方在合同执行中出现争议，应协商解决，无法协商的，在地方法院解决。

2.因本合同的解释或执行而引起的一切争议，由合同双方协商解决；如协商不成，双方同意提交申请人所在地的人民法院按法定程序处理。

九、其他条款

1.本协议经双方签字盖章后生效，具有法律效力，一经签订，双方应无条件执行所有协议内容。

2.本协议解释及补充如遇到争议，应以签署时的中华人民共和国相关法律法规和司法解释为准。

3.本协议未尽事宜，经协商后，另行约定文件作为补充协议，与本协议具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

浙江建筑有限公司

地址：杭州市西湖区文三路999号

电话：0571-88999888

传真：0571-88999887

法定代表人：

乙方（盖章）：

河北福源砂石有限公司

地址：河北省石家庄市裕华区翟营南大街120号

电话：0311-88888888

传真：0311-88888887

法定代表人：

沙子采购合同【篇8】

沙子采购合同

甲方：XXX建筑工程有限公司

地址：XXXXXX

法定代表人：XXX

电话：XXXXX

乙方：XXX矿业公司

地址：XXXXXX

法定代表人：XXX

电话：XXXXX

鉴于甲乙双方根据市场需求，自愿达成沙子采购合同，达成以下协议：

一、合同目的

甲方为完成建筑工程所需，向乙方采购指定数量和质量的沙子。

二、产品标准

1. 沙子的物理指标：石粉含量≤6%，含水率≤3%。

2. 合同约定的沙子质量达不到上述规定的，乙方须退换货物或按协议补足差价。

三、合同内容

1. 产品名称：XXXXX。

2. 规格型号：XXXXX。

3. 计量单位：吨。

4. 数量：XXXXX吨。

5. 单价：XXXXX元/吨。

6. 总金额：XXXXX元。

7. 交货期限：XXXXX年XX月XX日前。

8. 付款方式：乙方先行提供发票，甲方于货物到达后5个工作日内付款。

9. 质量标准：按照国家标准GB/T14684-2011执行。

四、运输和交货

1. 乙方应当按照合同约定的时间和地点将货物交付给甲方。

2. 货物应当按照国家有关运输规定进行运输，由乙方承担运输风险和责任。

3. 甲方对乙方交付的货物进行检查，发现质量不符合合同规定的，甲乙双方应当协商解决。

五、违约责任

1. 本合同生效之前，任何一方不得随意变更合同内容。

2. 若因甲方原因造成交货迟延，甲方应当承担违约责任，并按照合同约定支付延迟交货的赔偿金。

3. 若因乙方原因造成交货迟延，乙方应当承担违约责任，并按照合同约定赔偿延迟交货的全部损失。

4. 甲乙双方未经协商随意终止合同，造成对方损失的，应承担赔偿责任。

六、争议解决

因本合同引起的任何争议，双方应当友好沟通解决。协商不成的，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。

七、合同生效和变更

1. 本合同自签订之日起生效，有效期至交货完成之日止。

2. 本合同的修改、变更和解释应当由甲乙双方经协商达成书面协议，否则无效。

八、附则

1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2. 未尽事宜，由双方协商解决。

3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：XXX建筑工程有限公司

法定代表人：XXX

签字盖章日期：XXXXX年XX月XX日

乙方：XXX矿业公司

法定代表人：XXX

签字盖章日期：XXXXX年XX月XX日

沙子采购合同【篇9】

沙子采购合同

甲方（采购人）：XXX工程公司

乙方（供应商）：XXX矿产公司

鉴于甲方要购买大量的沙子用于其在建项目的施工需求，乙方是一家专业的矿产公司，具有雄厚的资源储备和技术实力，在沙子采购领域有着丰富的经验和口碑。

经过双方友好协商，达成以下协议：

一、货品品名、规格、数量及单价

1.沙子品名：XXXX河沙

2.沥青级别：M25

3.每吨单价：XXX元（包括税费）

4.订购数量：XXX吨（具体以甲方提出的需求为准）

二、交货期限

1.乙方应按照乙方买方人规定的时间和地点及规定的日程完成沙子的消库、装车、运输、到站、进站、提卸等流程。

2. 沙子的装运要求：每车包装应当严密，门板要好，防尘。

3.装车时应检查车体，确保沙子数量是否与合同一致，车身是否有其他可能影响沙子品质的杂质或者垃圾，废弃物等，保证卫生洁净、无异味。

4.运输过程中，乙方必须遵守道路交通规定，按照合同规定的时间到达ＸＸ交货地点，如有不可避免的原因不能按时到达，须及时（在配合甲方协调下）联系甲方，并及时通知乙方买方人。

三、支付方式

1. 甲方支付保证金

甲方应向乙方支付保证金，支付办法如下：

保证金金额：合同总金额的X%（具体根据合同金额另议）

保证金支付期限：双方签订本合同起X个工作日内

保证金支付方式：甲方通过银行转账，汇到乙方银行账户。

2. 乙方收到保证金

乙方收到甲方支付的保证金之后，开始为甲方提供沙子服务。乙方应当严格履行本合同相关条款，保证沙子品质符合合同要求。

3. 甲方支付货款

1）货款总额以实际交付情况为准，由甲方一次性支付给乙方，乙方应在收到货款后一次性交付沙子全部数量。

2）支付方式：甲方应自沙子确认到位且审核合格后，通过银行转账方式支付全部货款给乙方

四、违约责任

1. 如果甲方未能按照本合同要求的时间和地点收货，或者甲方收到质量不符合合同要求的沙子的，甲方应向乙方支付违约金，并支付相应的赔偿。

2. 如果乙方未能按照本合同要求确保沙子品质符合合同约定，或未能按时交付沙子，或未能按照要求提供有关文件的，则应赔偿甲方因此产生的一切费用和损失。

五、争议解决

合同履行中如发生争议，应协商解决，如经协商仍无法解决，则应向所在法院提起诉讼。

六、其他条件

1.本合同如未尽事宜，谅解双方应根据实际情况协商解决。

2.合同经甲、乙双方签约盖章后立即生效，为壹式两份并具有同等法律效力，各自持壹份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

沙子采购合同【篇10】

沙子采购合同

甲方（采购商）：XXXXXX有限公司

乙方（供应商）：XXXXXXXX有限公司

鉴于甲方计划进行工程建设，需要购买大量的沙子作为施工材料，并且乙方有足够的沙子库存，并有能力提供高质量、合理价格的沙子。现甲、乙双方通过友好协商及签订此合同，达成以下各项协议事宜：

一、货物名称及数量

1、货物名称：沙子

2、规格：一般砂粒直径为1-5mm

3、数量：_____吨（以实际到厂称重数量为准）

二、价格及结算方式

1、价格：每吨____元人民币（含税）

2、结算方式：乙方接到甲方订单确认后，向甲方开具正式发票，甲方在货物到达并确认无误后5天内支付货款。

三、交货地点、时间及方式

1、交货地点：甲方指定的工地。

2、交货时间：甲方确定的施工节点。

3、交货方式：乙方可选择自行运输或通过第三方物流公司运输，甲方需提供运输进出工地的证明文件。

四、质量要求及检验方式

1、质量标准：砂粒直径符合规格，无杂质、无泥土、无淤泥、无质量纠纷。

2、检验方式：甲方在收货时对货物进行检验，发现质量问题及时与乙方沟通，如果无法协调，乙方需承担相应的违约责任。

五、违约责任

1、如果乙方未能按照规定的时间、质量、数量提供货物，则应承担相应的违约责任。

2、如果甲方未能按照规定的支付时间和方式完成货款支付，则应承担相应的违约责任。

六、保密协议

1、甲乙双方应保密本合同及涉及合同事项的信息，不得向外泄露。

2、违反此保密协议的一方需承担相应的法律责任。

七、争议解决

1、甲、乙双方应友好协商解决任何可能出现的争议。

2、如协商无法解决，未来产生的纠纷应由当事方提交至合同签订地的仲裁委员会进行仲裁解决。

以上为甲乙双方达成的沙子采购合同，合同自双方盖章生效。该合同有效期为一年，自合同生效之日起算。为确保双方利益和顺利完成施工，甲乙双方应全力履行本合同的各项条款。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

日期： 日期：

沙子采购合同【篇11】

沙子采购合同

甲方：xx矿业公司

乙方：xx建筑公司

鉴于甲方拥有大量的石灰岩资源，能够提供优质的沙子；而乙方需要大量的沙子用于建筑工程，双方经过友好协商，达成如下协议：

第一条 交货时间及地点

1.1 甲方应在本合同签署后15日内将产品按照本合同规定的数量、外观质量、性能等交付乙方的指定交货地点。

1.2 甲方不得因故延迟交货，如因不可抗力因素导致交货无法及时完成，需及时通知乙方并延长交货期限。

第二条 规格和质量标准

2.1 本合同的沙子规格为（xx*xx*xx）毫米。

2.2 沙子应保证无砾石、夹杂物、含泥量小于3%，细度模数应大于2.4，并符合相关质量标准。

2.3 在产品质量不符合本合同规定的情况下，甲方应及时处理好质量问题，如否则由甲方承担相应法律责任。

第三条 价格及结算方式

3.1 本合同沙子的价格为每吨RMB xxx元。

3.2 本合同价格不包括增值税及其他应税价款，由乙方另行支付。

3.3 本合同价格应采用结算方式，甲方开具合格的增值税专用发票和结算清单，乙方应在结算期内付清货款。

第四条 违约责任及争议解决

4.1 在本合同履行期间，如甲方未按照合同规定交货，或者交货的产品不符合本合同规定，给乙方造成了损失的，甲方应承担所有相关损失的赔偿责任。

4.2 双方发生争议应协商解决，若协商无果，则双方可将争议提交仲裁部门予以解决。

第五条 安全和保密

5.1 双方应对本合同所涉及的交货、技术、价格、质量等商业秘密予以严格保密。

5.2 甲方在产品交付过程中，应当保证液压机的安全制度和防护措施，确保制作及运输过程中的生产安全和品质问题。

第六条 附加条款

6.1 双方在合同履行期间应保持联系，及时解决各种不利于合同履行的事宜。

6.2 本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，双方应按照合同规定履行该合同，不得单方擅自变更或终止。

甲方：(盖章)

签字：

日期：

乙方：(盖章)

签字：

日期：

沙子采购合同【篇12】

沙子采购合同

甲方：XXXXXX有限公司

地址：XXXXXXXXX

统一社会信用代码：XXXXXXXXX

乙方：XXXXXXXX有限公司

地址：XXXXXXXXX

统一社会信用代码：XXXXXXXXX

鉴于甲方为XXX工程建设项目的建设方，需采购一定量的沙子作为建设材料，甲、乙双方经友好协商，签订如下《沙子采购合同》：

第一条 采购品种及数量

甲方拟采购河沙 XXXXXX吨，红石XXXXXX吨，共计XXXXXX吨。具体品种及数量以采购订单为准。

第二条 交货时间与收货地点

1、乙方应在订单将送达交货地（详见采购订单），按照订单规定的时间进行发货。

2、沙子的交货地点应为建设工地（详见采购订单），乙方应清点并交付沙子货物给接收方（详见采购订单）。

第三条 价格

1、本合同所述的河沙、红石等各个品种的采购价格均为订购订单所列价格，以合同明细中的价格（单位：元/吨）为准。

2、若是本合同在订购订单合理范围内调整，以甲方与乙方的双方协商确定后，并在采购订单发货前得到甲方确认，方可调整。

第四条 结算方式

1、乙方在完全按照本合同要求完成订单中的发货、运输、送达、清点和交货等义务后，甲方应买单，按照采购订单中约定，以现金、支票等形式进行结算。

2、若机料在运输途中损毁的，则责任由乙方承担。

第五条 合同期限及解除

1、本合同有效期为XXX年XX月XX日至XXX年XX月XX日，在合同有效期内甲乙双方均应遵守合同条款。

2、本合同签订逾期XXX个工作日，甲方有权解除本合同并与对乙方索赔。

第六条 违约责任

1、若乙方未按订单规定的交货时间交货，则甲方有权解除本合同并要求赔偿损失。

2、若乙方提供的沙子品质与合同约定不符，甲方有权退回不合格品，并向乙方索要经济赔偿。

3、若乙方未按照订单规定的交货地点交货，则甲方有权解除本合同并向乙方索赔。

第七条 争议解决

本合同项下的任何争议，双方应友好协商解决。如协商不成，平等协商决定通过诉讼解决。

第八条 合同生效

本合同经双方签字盖章后生效。本合同的分布可由双方在协商后通过传真、快递、电子邮件等形式传达。合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

__________年____月____日 __________年____月____日

附：采购订单 -----------------------------

JYm1.Com编辑推荐

租用合同十二篇

一份合同应该包含哪些方面呢？随着人们文化修养的不断提高，签订合同能够更好地避免许多不必要的纠纷。怡心句子网的编辑经过精心挑选，为本文选择了题目“租用合同”，请继续向下了解相关话题的详细内容！

租用合同(篇1)

出租方(甲方)：

电话：

地址：

承租方(乙方)：

电话：

地址：

第一条甲方出租座落地址，建筑面积328平方米。

第二条租期年，自年月日至年月日。

第三条租金和租金交纳方式：

1.租金为，即每月租金为人民币13120元(大写壹万叁仟壹佰贰拾元整)，

2.房屋装修期为2个月，即房屋计算期为年月日。

第四条物业费、水电费、暖气费、维修费及其他费用的缴纳办法：

1.物业费月标准为：由乙方每月自行向物业部门缴纳费用;

2.水电费(含公摊)：由乙方每月自行向物业部门缴纳费用;

3.电话、宽带费：乙方自行申请并缴纳费用;

4.维修费：租赁期间，非乙方原因导致的与房屋质量有关的设施损毁，由甲方负责维修，

第五条双方的权利与义务：22

1.甲方保证提供的房屋及相关证件真实合法，以保证出租房真实合法，保证房屋正常使用。

2.甲方负责提供乙方办理营业执照的相关证明，协助乙方办理营业执照。

3.甲、乙任何一方若要提前终止合同须向对方提前一个月书面通知，合同方能终止。

4.乙方必须依约缴纳租金及其他费用，如有无故拖欠，甲方有权收回房屋。

5.乙方在租赁期间，不得擅自改变租赁房屋的结构及用途，如确需要，需经甲方同意后方可进行。乙方如因故意造成租赁房屋及其设备的毁损，应负责恢复原状。

7.租赁期满或合同解除，乙方必须按时将租赁房屋内的全部无损坏设备、设施在适宜租用的清洁、良好状况下(自然折旧除外)交给甲方。

8.乙方保证承租甲方的租赁房屋作为办公使用，遵守中华人民共和国法规和北京市政府的各项政策，不违法经营。

第六条合同期满，如甲方的租赁房屋需继续出租，在甲方向第三方提出的同一条件下，乙方享有优先权;租金可以随着社会物价指数变动而适当调整，但须征得乙方同意。

第七条免责条件：因不可抗力原因，如地震，洪水等自然灾害导致房屋损毁造成双方损失的，甲乙双方互不承担责任。

第八条本合同如有不尽事宜，须经双方协商补充规定，补充规定与合同具有同等效力。本合同执行中如发生纠纷，应通过甲乙双方友好协商解决，协商不成，可提请当地工商管理部门或人民法院裁决。

本合同经过双方代表签章后生效，租赁期满后失效，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

出租方：(以下简称甲方)

承租方：(以下简称乙方)乙方身份证号：

甲乙双方在自愿的基础上，就出租、承租房屋有关事宜，经协商一致，订立本合同。

一、租赁房屋地点位于黎明中区号楼室，面积平方米。

二、租赁期限自年月日起至年月日止。

三、租金为：年租金元人民币，分两次付清，第一次在签合同时交付半年元，下半年的房租需提前一个月交付。如到期不交下半年的房租属于乙方违约，甲方有权收回房屋并且不退已交付剩余的租金。

四、双方自愿协商，出租方提供一批设施给乙方使用，乙方需交5000元人民币押金，以保证设施的完好使用及水、电、物业管理费等费用的正常缴纳。合同到期后甲方确认设施完好无损，无任何欠费，甲方退回5000元人民币押金给乙方。

五、1、合同期内乙方对房屋及屋内设施有使用权，并加以维护。

2、乙方不得擅自转租、转让、出卖房屋及设施。

3、乙方不得随意改变设施、结构，如需变更要与甲方协商同意。

4、乙方要严格遵守国家安全消防有关规定，否则造成损失由乙方全额负担。

乙方严禁使用电炉、严禁擅自接线用电，如因疏忽大意导致火灾发生，所造成的后果由承租方负责，租赁期内乙方被盗或人身安全等损失由乙方负责。

5、因甲方特意为乙方购买家具、设施，所以租赁期内乙方自行搬出的话，乙方不得向甲方索要未使用期的租金。

6、乙方需提前一个月告知甲方是否续租，如续租需交下年房租。

7、在租赁期内，所产生的一切费用都由乙方负责承担。

六、下列情况甲方有权解除合同

1、乙方托欠有关费用;

2、乙方转租、转让、出卖房屋及设施;

3、乙方从事违法经营的;

4、乙方未经甲方同意擅自改变房屋设施结构。

七、争议的解决方式：

1、所有对合同的补充，变更均以书面形式为准;

2、双方有争议首先由双方协商解决，达不成协议可依法处理。本合同一式二份，自双方签字之日起生效，双方各执一份，未尽事宜，双方协商解决。

备注：甲方提供设施清单附后。

甲方：乙方：

年月日

出租方(以下简称甲方)：_______________(身份证)：_________________________

承租方(以下简称乙方)：_______________(身份证)：_________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议：

第一条房屋基本情况

甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于__________________________;位于第____层，共______〔套〕〔间〕，房屋结构为_________，建筑面积_______平方米，〔房屋所有权证号、土地使用权证号〕〔房地产权证号〕为：__________。

第二条房屋用途

该房屋用途为____居住___。除双方另有约定外，乙方不得任改变房屋用途。

第三条租赁期限自______年____月____日至______年____月____日止。

第四条租金：____________________________________。租赁期间，出租方不得以任何理由任意调整租金。

第五条付款方式：___押一付三，1个季度交一次房租，押金为一个月房租。乙方不租房屋后，押金可退___。

第七条甲方对产权的承诺

甲方保证在出租该房屋没有产权纠纷;除补充协议另有约定外，有关按揭、抵押债务、税项及租金等，甲方均在出租该房屋前办妥。出租后如有上述未清事项，由甲方承担全部责任，由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿。

第八条维修养护责任

正常的房屋大费用由甲方承担，因乙方管理使用不善造成房屋及其相连设备的损失和维修费用，由乙方承担责任并赔偿损失。房屋及相连设备在正常使用范围内或自身原因损坏由双方共同协商承担。

租赁期间，防火安全、门前三包、综合治理及安全、保卫等工作，乙方应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从甲方监督检查。

第九条关于房屋租赁期间的有关费用

在房屋租赁期间，以下费用由乙方支付，并由乙方承担延期付款的违约责任：

1.水、电费;2.煤气费;3.电话费、网费;4.其他________在租赁期，如果发生政府有关部门征收本合同未列出项目但与使用该房屋有关的费用，均由双方协商承担。

第十条租赁期满

租赁期满后，本合同即终止，届时乙方须将房屋退还甲方。如乙方要求继续租赁，则须提前____个月书面向甲方提出，甲方在合同期满前____个月内向乙方正式书面答复，如同意继续租赁，则续签租赁合同。

第十一条因乙方责任终止合同的约定

乙方有下列情形之一的，甲方可终止合同并收回房屋，造成甲方损失，由乙方负责赔偿：

1.擅自将承租的房屋转让、转借他人或擅自调换使用的;

2.擅自拆改承租房屋结构或改变承租房屋用途的;

3.拖欠租金累计达____个月;

4.利用承租房屋进行违法活动的;

5.故意损坏承租房屋的;

第十二条提前终止合同

租赁期间，任何一方提出终止合同，需提前_____月书面通知对方，经双方协商后签订终止合同书，在终止合同书签订前，本合同仍有效。

第十三条违约责任

租赁期间双方必须信守合同，任何一方违反本合同的规定，按年度须向对方交纳年度租金的_____%作为违约金。乙方逾期未交付租金的，每逾期一日，甲方有权按月租金的____%向乙方加收滞纳金。

第十四条合同效力、合同争议

本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。

第十五条补充协议

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________第十五条合同份数

本合同连同附件共___页，一式___份，甲、乙双方各执一份，均具有同等效力。

甲方(签字)：乙方(签字)：

20_年___月___日20_年___月___日

租用合同(篇2)

服务器托管及其他网络产品业务代理合同

甲方，_________________________________ 代理编号，________

乙方， _________________________________

甲乙双方合作开展________数据中心使用和推广应用，甲方作为乙方该项业务的代理商，代理乙方服务器托管及其它网络产品相关业务，双方本着互惠互利并在遵守国家有关政策和法规的基础上，遵照以下条款，

1． 甲方成为代理的基本条件

2. 甲方权利义务

2.1 甲方应提交基本的合法有效证件，法人提交营业执照复印件，个人提交身分证复印件，机构或团体提交相应有效证件。

2.2 甲方向客户提供所代理的产品和服务，自行负责开拓市场与发展客户，在代理业务中保证向客户提供良好的服务，不得以欺诈、胁迫等不正当手段损害客户及乙方的利益及乙方的声誉。

2.5 本协议有效期内及本协议终止或者解除后，甲方承诺不向与乙方构成商业竞争关系的企业、商业机构或者组织提供有关乙方业务、技术等一切相关信息或者资料，否则愿意承担相应的责任。

2.6 甲方在开展idc业务推广时应全面了解并遵守有关的各项规定，在使用其它_____服务时应全面了解并遵守相关服务条款的规定。

2.7 甲方应执行乙方规定的统一资费及服务标准（资费及服务标准以乙方网站上公布的信息为准），不得擅自进行更动。

2.8 甲方应按乙方制定的价格标准为所选择的服务付款，并及时为所代理的产品和服务续费，乙方不负有提前通知的义务。甲方未按时付款或未及时续费所造成的服务被停止或数据被删除等损失，皆由甲方自行负责。

2.10 甲方应对乙方明确提示为保密资料的信息给予保密。

2.11 甲方应邀参加乙方组织的代理商年会、产品发布会、研讨会和培训等活动。

3. 乙方权利义务

3.1 乙方为甲方提供规范的产品和服务体系，并为甲方提供有效的业务购买、管理和售后支持。

3.2 乙方尽力向甲方提供业务范围内的技术支持和技术培训，帮助甲方提高技术能力，拓宽业务范围。

3.3 乙方向甲方提供完整的售后服务，各项产品的售后服务由相应产品的服务合同规定（包括电子版合同形式）。非特殊情况下，乙方的售后服务只对甲方，不直接面向甲方的客户。

3.4 乙方有权根据市场情况调整产品服务体系、价格体系和代理制度，调整信息以网站公布或电子邮件等方式通知甲方。

3.5 必要时乙方为甲方及其发展的用户提供培训， 发生费用时视情况予以商定。

3.6对因乙方过错造成的损失，乙方应向甲方承担责任。该责任的承担以甲、乙双方之间发生的该笔具体业务金额的总额为上限。

3.7 对于甲方与其客户之间的纠纷、争议、损失、侵权、违约责任等，均由甲方与客户自行解决，乙方不介入甲方与其客户的纠纷、争议等，也不对其客户的任何损失负责。

4. 免责条件

4.1鉴于计算机及互联网的特殊性，因黑客、_____、电信部门技术或政策调整等引起的事件，或乙方为进行机房软硬件配置、维护而短时间中断服务，或由于_____er_____上通路的阻塞造成甲方服务器访问速度下降，甲方认同这是属于正常情况，不属于乙方违约，因此造成甲方损失的，乙方不承担责任。

4.2 甲乙双方任何一方因为政府禁令，_____，现行生效的适用法律或法规的变更，洪水，火灾，爆炸，雷电，地震，风暴，停电，通讯线路中断，他人蓄意破坏，黑客攻击，计算机_____入侵或发作，电信部门技术、政策，政府管制等及其他不可预见，不可避免，不可克服和不可控制的不可抗力和事件影响网络正常运营，从而全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同的，双方互不承担责任。

4.3 在履行本合同时，乙方对因第三方的过错或延误而给甲方或者其他方造成的损失不承担责任。乙方对通过甲方间接接受乙方服务的第三方的损失不负责任。

5. 付款/结算方式

5.1 甲方成为乙方代理商可以选择以下两种方式，

1）预付款方式，甲方应付的最低预付款金额是 元人民币，加盟金为 元人民币，甲方在向乙方委托首次业务之前，须将至少 元人民币以有效方式汇至乙方在网站上指定的银行帐号。

2）完成指定业务额方式，从合同签订之日起一年内，甲方应该至少完成 个服务器托管的销售额。如果甲方未曾完成相应的业务额，在合同到期时，甲方应按照公开价与代理价之间的差额乘以未完成托管数量的金额作为处罚。

5.2 甲方享受的服务器托管代理价格如下，

1）1u服务器托管， 元/年（带宽为，100m共享）

2）2u服务器托管， 元/年（带宽为，100m共享）

3）4u服务器托管， 元/年（带宽为，100m共享）

5.3 乙方在收到甲方款项后的七个工作日内做相应的付款确认以保证甲方正常的后续服务工作。该付款_____品和服务消费使用，不可移作它用，亦不退还。

6. 合同终止

本合同在下述情形下解除，提出解除合同的一方应提前一个月以书面形式通知另一方，

6.1 双方协商一致解除本合同；

6.2 本合同期限届满，双方未续签的；

6.3 由于不可抗力或意外事件使合同无法继续履行或继续履行没有必要，双方均可要求解除。

6.4 一方明确表示其将不履行义务或以行动表示其将不履行义务，另一方可以解除合同；

6.5 因本协议一方经营情况发生重大困难、濒临破产进入法定整顿期或者被清算，任意一方可以解除本协议。

租用合同(篇3)

出租方：

承租方：

根据相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就甲方将房屋出租给乙方使用，乙方承租甲方房屋事宜，为明确双方权利义务，经协商一致，订立本合同。

租赁期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权终止合同，收回该房屋，乙方应按照合同总租金的_______%向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的。

1、甲方出租给乙方的房屋位于 。

2、该房屋每月租金为元。租金总额为元。

3、该房屋租赁期共个月。自年月日起至年月日止。

4、甲方收取设施保证金元乙方到期不租后，，如设施完整，甲方将保证金退还给乙方。乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。

在租赁期内，乙方逾期交纳本合同约定应由乙方负担的费用的，每逾期一天。

如因使用不当造成房屋及设施损坏的，乙方应立即负责修复或经济赔偿。

5、未经甲方同意，乙方不得转租、转借承租房屋。

6、在乙方居住期间，发生盗抢等让乙方受到损失的情况，由乙方自己承担损失。

7、乙方如改变房屋的内部结构、装修或设置对房屋结构有影响的设备，谁及规模、范围、工艺、用料等方案均须事先征得甲方的书面同意后方可施工，乙方承担工程实际发生的费用，不得在租赁期满后向甲方索取费用。

在租赁期内，乙方未经甲方同意，中途擅自退租的，乙方应该按合同总租金_______%的额度向甲方支付违约金。

8、租赁期满，甲方有权收回出租房屋，乙方应如期交还。

9、乙方如要求续租，则必须在租赁期满个月之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订租赁合同。

10、乙方交还甲方房屋应当保持房屋及设施、设备的完好状态，不得留存物品或影响房屋的正常使用。对未经同意留存的物品，甲方有权处置。

租赁期满，乙方应如期交还该房屋。若乙方逾期归还，则每逾期一______日应向甲方支付原______日租金倍的滞纳金。

11、房屋租赁期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权解除合同，收回出租房屋;转租、转借承租房屋。未经甲方书面同意，损坏承租房屋，在甲方提出的合理期限内仍未修复的。未经甲方书面同意，改变本合同约定的房屋租赁用途。利用承租房屋存放危险物品或进行违法活动。逾期未交纳按约定应当由乙方交纳的各项费用。

条本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12、本合同自双方签字后生效。

13、本合同及附件一式两份，由甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

签约日期： 签约日期：

租用合同(篇4)

甲方公司名称，________乙方公司名称，________

根据中华人民共和国民法典甲乙双方本着自愿公平和诚信的原则，经双方协商一致签订租赁协议合同如下，以便双方遵守、知照。

房屋租期为________年，日期____年____月____日至____年____月____日止合同终止。

每壹年年租金为人民币_______________元，小写____元。

根据村里房租实际递增情况递增，到第年开始每年递增____%。

房租付款方式:____________

甲方将出租房出租给乙方的同时开始所有的费用和手续由乙方自行办理，甲方概不负责，如。

出租房内甲方现有固定的设施交于乙方使用，合同期满终止后，乙方将出租房按甲方原有固定的设施交于甲方，乙方有必要时要更改原有固定的设施时，必须得甲方许可，乙方方可更改使用，否则甲方有权要求乙方恢复原状，其次造成大楼的经济损失由乙方全部承担经济责任和法律责任。

在装璜和营业期间，如有关手续不齐全的情况下发生停止装璜或停止营业所产生的经济损失，甲方概不承担经济责任和法律责任，全部由乙方自己承担。

在二楼经营网吧，为了正常的用电，根据实际的用电量，经双方议定，本楼房屋用电必须增伏更换变压器材，其费用手续器材由乙方自行办理承担。但在合同期内水电费的价格按电力局的收费标准计算。

经双方议定，为了不干扰一楼超市正常经营，二楼楼梯通道从外围东面通向一楼甲方做好协调配合工作，其材料费和有关手续办理和费用由乙方全部承担。在施工其间不得损害一楼建筑设施，如有损害一楼建筑设施乙方承担所有损害修补费用。

乙方在租赁房屋的周围墙体或出入门口做企业广告或单位名称，需得甲方配合办理有关手续，但有关费用由乙方承担。

为了甲乙双方方便考虑，甲方要求将二楼北向办公室移到南向东楼梯口，给甲方使用。

乙方要求将西边大楼梯撒除，费用由甲方自行安排，乙方概不负责。

经双方议定二楼东面楼梯甲乙双方共用，铁栏门和

二楼楼屋楼梯口的装璜和封口费用由乙方承担。

乙方必须依法经营，不得将房屋转租，甲方只认可与

乙方租赁关系。但合同期满后，在同等的条件下乙方优先续租。

乙方必须落实入好安全、消防有关措施，并办理好财产保险，在租赁期内所发生的一切安全、消防事故由乙方自己承担责任，甲方概不负责。

乙方无正当理由逾期30天支付租金的，除应及时如数补交外应按未及时交纳部分处以日千分之四的滞纳金，否则甲方有权力终止协议。

如因不可抗力的原因而使承租房屋及其设备损坏，双方互不承担责任。

本协议未尽事宜，由双方协商解决。

本合同____式____份，甲乙双方各执____份经双签字盖章方可生效，并受到法律保护。

甲方公司名称，________乙方公司名称，________

公司地址，________公司地址，________

法人代表签字，________法人代表签字，________

联系电话，________联系电话，________

协议合同签订时间，________协议合同签订时间，________

_年_月_日_年_月_日

公证单位，________鉴证人签字，________联系电话，________

签订日期，_年_月_日

租用合同(篇5)

甲方：

乙方：

为了教育培训产品在园区广场更好的推广，扩大合作双赢的基础，甲乙双方本着诚信协作的宗旨，经过友好协商就临时教育培训咨询产品促销活动达成以下协议：

1、活动时间：20xx年6月10日――20xx年6月12日期间。

2、促销活动地点： 新华园休闲广场 。

3、租赁方式：□抽成 □租赁

4、抽成方式：营业额的抽成 / ，花车费用 / 。

租赁方式：租金费用 壹仟伍佰元整 ，花车费用 / 。

本协议涉及总费用： 壹仟伍佰元整 。

5、活动费用支付方式： 现金 。

6、活动保证金 / ，协议终止撤场后三个月内无息退还，若违约进、撤场，得扣除相应的保证金作为违约罚款处理。

7、乙方需提供真实合法的有效证件：营业执照、税务登记证、商品注册证等相关证件。

8、乙方承诺在活动期间维护所租赁场地的安全及做好相关卫生保洁工作。

9、其他说明事项： 乙方仅在广场提供教育培训咨询 。

10、活动期间若遇其他突发情况双方协商解决处理，没有征得对方同意，任何一方不得单方 面解除合同。任何一方违约的，按照合同总金额20%承担违约金并赔偿对方损失。

11、对本合同以上正文部分的任何手工涂改均应加盖双方印章，否则修改无效。

12、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：

乙方：

租用合同(篇6)

出租方：______

承租方：______

甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议：

第一条 房屋基本情况：　甲方房屋位于 ;位于第 层。

第二条 房屋用途：　该房屋用途为租赁住房。

除双方另有约定外，乙方不得任意改变房屋用途。

第三条 租赁期限：　租赁期限自___年___月___日至___年___月___日止。

第四条 租金：　该房屋月租金为 元整。

租赁期间，如遇到国家有关政策调整，则按新政策规定调整租金标准;

除此之外，出租方不得以任何理由任意调整租金。

第五条 付款方式：　

1、乙方应每____个月预支付一次租金给甲方，应付租金为元整;

2、乙方应在上阶段租金到期之日提前______天预支付下一阶段租金;

3、如乙方未能在上阶段到期之日提前______天预支付下一阶段租金，可视为乙方终止本合同，甲方有权收回房屋，并按本合同第十一条违约责任处理;

如乙方未能在上阶段到期之日提前______天预支付下一阶段租金，可视为乙方终止本合同，甲方有权收回房屋。

4、当月租赁时间未满10天，按半个月计算;

超过10天，按一个月计算。

第六条 交付房屋期限：　甲方应于本合同生效之日起 日内，将该房屋交付给乙方。

第七条 维修养护责任：　

1、正常的房屋大修理费用由甲方承担;

2、日常的房屋及室内设施的维修费用由乙方承担;

乙方如改变房屋的内部结构、装修或设置对房屋结构有影响的设备，设计规租赁期满后或因乙方责任导致退租的，除双方约定外，甲方有权选择以下权模、范围、工艺、用料等方案均须事先征得甲方的书面同意后方可施工。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规。

利中的一种：

依附于房屋的装修归甲方所有

要求乙方恢复原状

向乙方收取恢复工程发生的费用

租赁期间，防火安全，门前三包，综合治理及安全、保卫等工作，乙方应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从甲方监督检查。

　乙方应该按照约定的用途使用房屋，不得利用承租房屋进行无法活动。乙方改变房屋用途的，应征得甲方的书面同意，未经甲方书面同意，乙方擅自改变房屋用途，甲方可以解除合同。

第八条 关于房屋租赁期间的有关费用：　在房屋租赁期间，以下费用由乙方支付：

1、水电费、有线电视、宽带等费用;

2、煤气费;

3、物业管理费。

第九条 房屋押金：　甲、乙双方自本合同签订之日起，由乙方支付甲方作为押金。

第十条 租赁期满：　

1、租赁期满后，如乙方要求继续租赁，甲方则优先同意继续租赁;

2、租赁期满后，如甲方未明确表示不续租的，则视为同意乙方继续承租;

3、租赁期限内，如乙方明确表示不租的，应提前一个月告知甲方，同时甲方将扣除押金;

4、乙方交房时，应保证房屋及各设施、物品完好，如有损坏或丢失，乙方应及时修复或补充，否则甲方有权将按原价从押金中扣除;

解除合同。超过应交付日期_________个月的，乙方可以解除合同，要求甲方一次性支付_________元违约金。

如经甲方验收合格时，甲方应退还乙方押金及剩余房租款。

第十一条 违约责任。

租赁期间双方必须信守合同，任何一方违反本合同的规定，须向对方交纳一个月租金作为违约金;

乙方擅自将承租房屋转给他人使用，甲方有权责令停止转让行为，终止租赁合同。

同时，甲方将扣除乙方全部租赁金及押金。

第十二条 因不可抗力原因导致该房屋毁损和造成损失的，经双方共同认可，双方互不承担责任。

第十三条 本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

第十四条 本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。

本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

第十五条 其他约定　出租方为已提供物品如下：

钥匙____把;

床铺____张;

柜子____个;

空调____台;

热水器____台;

桌子____张;

凳子_____张;

其他__________________________________________________。

租赁期满后，乙方应如数将以上物品交予甲方。

当前的水、电等表状况：

水表现为： 度;

电表现为： 度;

煤气表现为： 度;

租赁期满后，乙方应将所欠费用加纳齐全，并得到甲方认可。

第十六条 本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。

协商不成时，甲、乙双方可向人民法院起诉。

第十七条 本合同自甲、乙双方签字之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方 乙方

日期： 日期：

租用合同(篇7)

合同编号，______________

甲方，______网络服务有限公司（以下简称甲方）电话，_____________________________________传真，_____________________________________地址，_____________________________________邮编，_____________________________________

乙方，_______________________（以下简称乙方）电话，_____________________________________传真，_____________________________________地址，_____________________________________邮编，_____________________________________

甲、乙双方本着平等互利、长期合作的原则，经友好协商，就开展机柜租用等事宜签订以下合同。双方申明，双方都已理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自应承担的权利和义务，忠实地履行本合同。

第一条　合同术语定义除非本合同中下文另有明确规定的含义，用于本合同的下列术语定义如下，本合同中所述的机柜租用是指，乙方向甲方租用机柜，该机柜位于甲方服务器托管专用机房__________内，通过甲方的线路、出口接入互联网。使用此项服务时，乙方可向甲方选用其他的增值服务。

第二条　服务项目及价格2．1　乙方向甲方（租用）_____________机柜_________个放置于甲方_____________机房内，地址__________，通过100M（SWITCH）端口接入Internet。甲方提供静态IP地址_____________个供乙方做域名解析。2．2　机柜租用费，_____________元/年。（以上费用包括流量费、Internet互联网端口通信费）2．3　乙方选用的增值服务有，_____________见附件四，首期支付_____________个月费用共计_____________元。2．4　综上，首期费用总计_____________元，合同期总费用为_____________元，乙方需于本合同签署后3个工作日内一次性支付于甲方。

第三条　双方的权利和义务3．1　甲方的权利和义务3．1．1　甲方提供以下帐号供乙方及时足额地将合同约定的款项划入并提供等额发票，甲方银行帐户为，__________________________户名，__________________________开户行，__________________________卡号，__________________________3．1．2　在合同约定的付费期限内由甲方负责通知乙方按合同标的额付款，乙方将款项划入甲方上述帐号，甲方负责出具发票。3．1．3　本合同中甲方指定的业务联系人，_____________（Tel，_____________）24小时机房联系电话，_____________9，00-18，00　故障报修联系Tel，__________________________3．1．4　如因非乙方原因（不可抗力事件除外）造成乙方网络不联通或电力中断，未能获得本合同项下所述服务，并符合附件二中第一、二条所述条件的，甲方至多以免收相应月份的服务费作为对乙方损失的赔偿。3．1．5　如乙方在使用本合同服务时，违反有关法律、法规、行政规章的规定，甲方有权要求乙方以合法方式使用各项服务。乙方拒绝改正的，甲方有权在书面通知乙方后，立即终止向乙方提供相关服务，直至部分或全部解除合同，而甲方无须承担任何赔偿责任。如有关主管部门向甲方下达涉及本合同项下的服务的禁令或类似要求，甲方应立即予以执行，但应及时书面通知乙方，而甲方无须承担任何赔偿责任。3．1．6　甲方应依本合同规定向乙方提供各项服务，并向乙方提供中国网通_____________IDC服务品质保证（见附件二）。3．1．7　甲方对乙方向甲方租用的硬件设备，应妥善保管（设备详情见附件三）。如租用的是机柜，则甲方有义务对乙方机柜中所托管的自带服务器等硬件设备负责妥善保管（机柜中自带设备详情见附件三），如因甲方过错造成乙方机柜中自带设备的损坏，甲方予以赔偿，赔偿额以该设备的重置价格为限。每个机柜限制额定功率不超过2200W，功率超出部分按照每100W每年1000元收费。3．1．8　本合同执行期内，如双方达成协议，须退还乙方款项，则由甲方根据双方补充协议的具体内容向乙方退还相关费用。3．2　乙方的权利和义务3．2．1　乙方应按合同的约定向甲方支付各项费用。3．2．2　乙方须遵守中国网通_____________IDC用户责任说明（见附件一）及用户使用须知（见附件五）。3．2．3　本合同中乙方指定的业务联系人，_____________（Tel，_____________E-mail，_____________）3．2．4　乙方应按约定的方式使用相关服务，甲方不承担因乙方使用或管理不当造成服务不能有效获得的后果。3．2．5　本合同执行期内，乙方向甲方租用的机柜的所有权归甲方所有，乙方只享有该机柜的使用权。3．2．6　如乙方从事经营性互联网信息服务，须向甲方出示通信管理局颁发的互联网信息服务增值电信业务经营许可证及其复印件；如乙方从事非经营性互联网信息服务，则需向甲方出示由通信管理局颁发的备案证明复印件。3．2．7　乙方的网络服务范围如超出在互联网信息服务增值电信业务经营许可证或在通信管理局备案证明上规定的范围，则甲方有权中断对乙方的服务。3．2．8　本合同执行期内，因乙方自身原因，要求提前终止部分或全部服务，须提前二十天向甲方提出书面申请。乙方向甲方支付该项服务费应截止至该项服务终止日，并按合同剩余期限应收服务费的50%向甲方支付违约金。甲方有权从乙方已支付的服务费中扣除上述费用，不足部分，乙方应自提出申请后10日内补缴足。

第四条　服务期限4．1　合同签署并于甲方收到乙方首期费用后，甲方于10个工作日内为乙方开通各项服务，服务费自开通之日起计算。4．2　本合同一经签订立即生效，有效期为期_____________。新签约用户本合同有效期从各项服务开通之日算起；续约用户本合同有效期从________年________月________日-________年________月________日止。4．3　本合同到期前一个月，甲、乙双方应讨论是否续签。如乙方不再续约的，则乙方应在本合同期满前一周内以书面形式通知甲方，过期未通知的，本合同期满后将自然终止；如乙方确定续约的，则新合同条款由甲、乙双方在本合同到期前一个月内共同商议并办妥续约事宜。续签合同期原则上为壹年，基本原则保持不变。

租用合同(篇8)

甲方：___

乙方：___

经甲乙双方协商达成如下协议：

一、甲方将所属位于___一楼的两间门面房租赁给乙方使用。

二、租金及交付方式：每年租金为_万元整，乙方自协议生效起交付第一年全年房租费(每年的元月三十一日前)在租赁期间，乙方所缴纳的水费、电费、房租等交于甲方的各种费用，甲方应给乙方开相应的收据。乙方因房屋使用所缴纳的其他费用。

三、租赁期限为叁年整，从____年二月一日起至____年元月三十一日止。

四、乙方租赁该门面房用于经营餐饮，经营其间，乙方不得擅自改变该房屋主题结构，未经甲方许可不得擅自转租给他方。甲、乙双方如有特殊情况需提前终止合同，必须提前一个月通知对方待双方同意后，方可办理手续。若甲方违约，除要负责退还给乙方相应期限内的房租外。

五、乙方在经营其间若经营不善，经甲方许可后可将该店转组他方，其中乙方的所有装璜可由乙方自行转让他方，转让时间不得超过本协议的协议期限，乙方若在三年经营期满后需继续经营，乙方有优先租赁权。若乙方停止续租或在协议期间提前终止本协议，则乙方的所有装璜无条件留给甲方。经甲乙双方协商，甲方同意将岳阳市岳纺盖一市场40#门面及紧靠40#门面左则的109#房间出租给乙方经营，为明确甲方与乙方的权利义务关系。

六、本协议期间，甲方不得无故将该房屋收回，否则赔偿乙方的合理损失。

七、本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。

八、本协议经甲乙双方签字后生效。

甲方(签名)：___

乙方(签名)：___

租用合同(篇9)

甲方(承租方)，

证件类型及编码，

联系方式，

联系地址，

住所地，

乙方(出租方)，

证件类型及编码，

联系方式，

联系地址，

住所地，

租赁车辆数量， (辆); 车 型号;

租金， 元/辆;总费用， 元(大写， 元整)。

租车费用价格，一经双方确认后即作为甲方向乙方付款的依据，每 月(天)结算一次，并开具发票。乙方在结算时应向甲方提供订车单复印件和结算单。

租赁合同租赁期限为 (年/月/日)，自 年 月 日至 年 月 日止。

出车时间， 年 月 日 时。

甲、乙双方就车辆租用事宜达成如下协议，

1、本合同为长期合同，在本合同有效期内甲乙双方可就租车事宜达成多个具体租车协议。甲方租用乙方车辆时，应提前以书面形式向乙方订车，并详细写明各项用车要求，包括用车数量、时间、路线、价格、结算方式、确认期限要求等。

2、当乙方接到甲方订车通知后，应根据甲方要求，以书面形式通知甲方确认或不确认。一经双方确认，双方必须按照要求认真履行各自的责任。

3、乙方向甲方提供的车辆应经公安等部门检验年审合格并符合行业标准或合同约定标准，车辆驾驶员应是公安等部门登记在册的并有丰富驾驶经验及技能的人员，足额办理了乘员险、第三者责任险等保险手续，符合交通部门认定的旅游目的地经营范围的旅游客车。

4、乙方应在车辆使用前向甲方提供使用车辆及驾驶员的相关资料(资料名称见附件)。

5、乙方在出车前，要认真检查车辆性能，确保车况良好，保持车辆内外清洁卫生。

6、司乘与甲方等人员要密切协作，共同搞好行车安全工作。不得搭乘无关人员。驾驶员要严格按照交通规则驾驶车辆，在行车过程中要严格遵守有关规定。对单程行程公里(高速公路 公里)以上的客运车辆，乙方必须配备两名驾驶员，每名驾驶员连续驾车不得超过 小时， 小时内驾驶时间累计不得超过小时。在高速公路上行车时要严格遵守小型客车最高时速不超过 公里，大型客车、货运(行李)汽车不得超过 公里的限速规定。

7、因乙方的原因发生安全事故、抛锚、漏接、车辆被查扣等造成的经济损失，由乙方负责赔偿。

8、在车辆行驶过程中，甲方应尊重乙方驾驶员的工作，不能要求驾驶员做不利安全的举动，不能影响驾驶员的安全行驶，不能强迫驾驶员改变行程等，否则由此造成的后果由甲方负责。

9、车辆运行过程中，乙方驾驶员应自觉守法尊规，不开违章车，杜绝疲劳驾驶、酒后驾驶、超载行驶、超速行驶;着装整洁，用语礼貌，待客热枕;保持车辆内外清洁。

10、违约责任

a.乙方如不能按照约定时间提供车辆，应提前 日书面通知甲方，并支付约定车费 %违约金。乙方如不能按照约定时间提供车辆，又不及时通知甲方的，应当支付约定车费倍违约金。乙方如不能按照约定数量提供车辆，缺少的车辆视为不能按约定时间提供，乙方负有本项规定的通知义务，并应承担相应违约金。乙方如不能按照约定时间、数量提供车辆，给甲方造成损失的，乙方还应当赔偿经济损失。

b.甲方如不能按照约定时间使用车辆，应提前 日通知乙方，并支付约定车费 %违约定金;甲方如不能按照约定时间使用车辆，又不及时通知乙方的，应当支付约定车费倍违约金;甲方如不能按照约定数量使用车辆，不使用的车辆视为不能按照约定时间使用，甲方负有本项规定的通知义务，并应承担相应违约责任。因甲方不能按照约定时间、数量使用车辆，给乙方造成损失的，甲方还应当赔偿经济损失。

c.乙方提供的车辆标准低于约定标准的，实际价款由双方协商确定，乙方应当减少或退还约定价款与实际价款差额，并支付约定价款%违约金;给甲方造成经济损失的，还应赔偿经济损失。

d.由于乙方原因造成旅游团延误行程或误机(车、船)的，乙方应支付约定车费 倍违约金;给甲方造成经济损失的，还应赔偿经济损失。

e.由于甲方原因造成延误行程，超出约定租车期限的，甲方应当支付超时部分的租车费用，费用标准由双方协商确定;给乙方造成经济损失的，还应赔偿经济损失。

f.乙方应当对运输过程中游客的伤亡承担损害赔偿责任，但伤亡是游客自身健康原因造成的或者是游客故意、重大过失造成的除外。乙方过错造成游客随车物品损坏的，乙方应当赔偿实际损失。

g.游客中途离开车辆时，甲方人员应当告知游客随身携带贵重物品。因驾驶员过错造成车内物品丢失的，乙方应当承担赔偿责任。

11、免除或减轻责任情况

a.甲、乙双方因不可抗力不能履行协议的，不承担违约责任，但应当提前3日通知对方，并提供不能履约的充分证据;如不可抗力是在该时限之后发生的，则应当在不可抗力发生后12小时内通知对方，并提供不能履约的充分证据。

b.损失是由一方自己过错造成的，对方不承担责任。

c.一方违约的，对方应积极采取适当措施阻止损失扩大，否则不得就扩大部分的损失要求赔偿;违约方应当承担对方为阻止损失扩大而支付的合理费用，但以损失可能扩大的数额为限。

12、合同的终止

本合同因以下原因而终止，

a.合同期限届满。

b.双方协商一致终止合同。

c.由于不可抗力致使本合同无法履行。

d.由于一方严重违约致使本合同无法履行，另一方可以解除本合同。

13、甲、乙双方在执行本合同时如发生纠纷，应本着友好合作的态度协商解决，如不能协商解决，可向 市旅游质量监督管理所请求调解或向市仲裁委员会提出仲裁，或直接向 人民法院提出诉讼。

14、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

15、本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日。

甲方(公章)， 乙方(公章)，

法定代表人， 法定代表人，

委托代理人， 委托代理人，

电话(传真)， 电话(传真)，

日期， 年 月 日 年 月 日

附件，乙方应提供有关证件

1、 机动车驾驶证

2、 机动车辆保险单

3、 车辆购置税完税证明

4、 道路运输证

5、 省营运车辆驾驶人员上岗证书

租用合同(篇10)

甲方(代理商)，_________

乙方(车主)，_________

一、乙方同意甲方在_________(车牌号)车的车厢两侧发布广告，期限为_________年，具体时间为_________年_________月_________日到_________年_________月_________日。

二、乙方保证，在_________年的发布期限内，不撕毁、损坏、破坏甲方发布的广告，如果因其他原因导致广告破损或脏污，及时向甲方联系并更新。

三、车体广告的广告内容和制作发布，以及广告破损后的更新均由甲方负责。

四、甲方提供以下优惠中的一项作为对乙方的回报，

1、甲方付给乙方现金_________元。

2、甲方赠送乙方_________次免费保养。

3、_________年内，乙方向甲方购买零部件和维修时，获得_________折优惠。

乙方认可的一项优惠方式为，_________

五、甲方回报的兑现办法为，

1、乙方如果选择现金回报，发布车身广告的当天，甲方支付现金_________元，半年后甲方再付_________元，_________个月后甲方付清所有款项。

2、乙方如果选择_________次免费保养或_________折优惠购买零部件和维修，甲方在_________年_________月_________日到_________年_________月_________日，随时为乙方提供优惠。

六、任意一方违约，另一方都有资格中断所承担的责任或义务。

七、其他未尽事宜，双方本着友好原则，协商解决。

八、本协议一式两份，签字(盖章)后生效。

甲方(签章)，_________乙方(签章)，_________

_________年____月____日_________年____月____日

租用合同(篇11)

甲方(出租方)，

法定代表人，______________________________

住址，____________________________________

邮编，____________________________________

联系电话，________________________________

乙方(承租方)，__(_大学__部门_专业__级)

身份证号码，______________________________

住址，____________________________________

邮编，____________________________________

联系电话，________________________________

本学生公寓由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。

鉴于，_______________________________________________________________

乙方同意租用甲方位于_________大楼的学生公寓，_________层_________号床位一个。现就有关问题，双方经协商一致，达成学生公寓，合同如下，

第一条甲方责任

1.负责提供床位_________个，书桌及凳子各_________张，供乙方使用;

2.负责学生公寓的供水供电;

3.负责学生公寓的日常生活秩序管理、治安及生活设施的维护;

4.负责提供学生生活有关的服务项目(实行有偿服务);

5.负责学生公寓楼内公共卫生的清洁工作;

第二条乙方责任

1.按规定交纳住宿费及公物押金;

2.爱护公寓的公共财产及公共设施;

3.节约用水用电，按时交纳水费电费(水费电费按_________市供电、供水职能部门收费标准收费);

4.住宿费在每年入学注册时一次性交清，中途不能退住宿费;

5.遵守学生公寓管理规定及_________大学学生守则。

第三条租金、其他费用及付款办法

1.每个床位每年的住宿成本费为_________元，入学注册时一次性交给甲方;

2.公物押金_________元(退宿时检查未有丢失、捐坏甲方物品的则如数退还);水电费保证金_________元(退宿时结算);钥匙押金_________元，合计_________元，于入学住宿时一次性交给甲方。需要供应饮水，应交_________元饮水设备押金，不用时退还。

第四条租期

本床位的租用时间暂定为_________年，从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止，期满后，乙方凭本公寓管理员验收公物，结算交清水电费、退还饮水设备的证明及住宿收费凭证到_________大学校外学生公寓服务中心办理退床位手续。

第五条违约责任

1.除不可抗力的原因外，任何一方违反本合同，应向对方支付合同约定租金总额_________%的违约金。

2.任何一方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使守约方遭受损失，则守约方有权要求违约方予以赔偿。

第六条不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或迟延履行本合同，应自不可抗力事件发生之日起_________日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起_________日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第七条生效条件

本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。

本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，交办学单位一份，其他用于履行相关法律手续。

甲方(盖章)，_________乙方(签字)，_______

法定代表人(签字)，___身份证号码，_________

租用合同(篇12)

一、合租人本着友好、公平、发展的态度，共同租用服务器，并完全遵守以下条款，

1.合租人之间本着友好的态度，共同维护合租服务器的安全、稳定;

2.合租人不得随意改动服务器的设置，如需要更改，需要经所有合租人同意;

3.合租人不得随意查看、改动或传播其它合租人的网站信息;

4.合租服务器所有资源公平分配，任何人不得未经其它所有合租人同意修改设置;

5.原则上每个合租人只设一个站点，如需要增加及设置二级域名，需要经所有合租人同意;

6.服务器所有权归_________所有;

7.提供技术支持及服务支持;

8.合租人在服务器上安装软件需经其它所有合租人同意。

二、服务器提供

1.每台服务器可分配到一个100全交换以太网口，共享100带宽。

2.每台服务器可获得100a的电力。

3.在合同期限内，可为合租人的服务器提供的_________系统，代装的操作系统_________中文版或_________。(不限次数)

4.代装软件，版权由合租人自行解决。

5.保证合租人网络系统9

9.9%的联通性，即每月不联通时间少于_________分钟(_________分钟)网络联通性是指百路互分配的100全交换以太网口同_________的联通性。

6.全年无限次重启服务。

7.全年技术支持。

8.协调合租人。租赁合同，共同租用服务器协议由精品信息网整理!

三、合租人的义务

1.按时交纳费用。

2.爱护服务器，不得恶意损坏服务器。

3.保证信息安全，不触犯国家法律，并不存放政治、色情、反动、迷信等一切违法信息。

4.不侵犯他人商业秘密，不侵犯他人知识产权。

5.合租服务器不得转让他人使用。

6.不得将服务器密码泄露非合租人。甲方(公章)，_________

乙方(公章)，_________法定代表人(签字)，_________

法定代表人(签字)，_________________年____月____日

________年____月____日租赁服务器合同范本2甲方，(以下简称甲方)乙方，(以下简称乙方)鉴于甲方租用乙方服务器相应事宜，经甲乙双方友好协商，特订立本协议。

一.内容(一)租用服务

1.乙方将己有EEE接入服务的.服务器台租用给甲方使用。

2.乙方为甲方提供该服务器尺寸为(按计算，非机架式服务器请注明尺寸)。

3.乙方为提供甲方个速率为的共享端口。

4.乙方为提供甲方的服务器放置空间和充足的电力支持。

5.乙方为甲方提供个地址。

6.乙方为甲方提供服务器配置详见合同附件。

7.服务器租用期限，自________年____月____日至________年____月____日。

8.服务器放置点，(国家)(____市)机房。

二.服务费用及付款方式

1.甲方应向乙方支付租用费用人民币元(大写)。

2.付款方式

1)银行汇款开户名，开户行，帐户，

2)上门收款□乙方指派财务人员上门收款

三.甲方的权利和义务

1.甲方应向乙方提供自身的营业执照复印件及企业代码证副本的复印件。如果甲方为个人托管,须提交个人身份证明复印件.

2.在合同有效期内，甲方享有租用乙方服务器的全部使用权。

3.甲方享有在遵守本合同条款前提下的自主经营权、信息资源所有权。

4.在合同有效期内，甲方应对其使用的软件的合法性负责。

5.在合同有效期内，甲方未经乙方同意,不得更改租用的服务器和相关设备的硬件配置，不得转租租用的服务器给他人使用。

6.甲方须按时支付合同内规定的各项费用。

7.甲方必须遵守中华人民共和国计算机信息网国际互联网暂行规定，上海公共信息网信息资源户上网安全责任书和国家的相关法律、法规，并接受乙方的监督。

8.甲方须遵守数据中心用户管理制度，该管理制度与本合同具有相同的法律效力。

9.甲方不得从事危害数据中心网络安全的活动和业务，不得利用租用之服务器从事其它法律所禁止的活动和业务。

10.在合同有效期内，甲方未经乙方同意，甲方不得将本合同的服务器租用权转让他人使用，也不得转租数据中心空间资源给他人使用。

四.乙方权利与义务乙方为甲方提供符合本合同条款所规定的服务器设备。乙方为甲方提供符合本合同条款所规定的机房环境。乙方为甲方提供独立拥有的专用托管的机架位置，用于放置甲方按本合同规定所租用的服务器。乙方负责进网的技术支持，公共网络设备的维护，并提供公共网络的正常运行服务。乙方机房若因网络故障而导致网络暂时中断，乙方应立即通知甲方，说明原因;同时负责排除故障，并尽快恢复正常工作。

6.乙方如因扩容或其他因素而无法为甲方提供正常服务,应提前两个工作日通知甲方。

7.经乙方许可，甲方的工作人员在乙方协助下进出机房，安装必要的设计并进行合法的操作。

8.乙方负责甲方租用服务器的安全，保证甲方租用服务器不受外力造成的物理损坏。

9.乙方负责维护甲方租用的服务器设备。

10.乙方负责提供724小时全天候服务，服务内容包括，技术人员值班，保障网络、电力、空调及其他设备正常工作;接待用户现场维护、抢修;接受用户电话申报故障并安排处理。1

1.未经甲方允许，乙方不得随意进入甲方网站的机密系统(包括口令、数据库修改等)。1

2.按照国家相关法律法规规定对信息资源进行依法管理。

五.违约责任

1.如甲方有违反本合同第三部分的第四条至第十条，乙方有权暂时中止对甲方提供网络服务，并通知甲方进行调整，直至符合要求为止。

2.如甲方未能在付款截止日起十天内付清应付款项和滞纳金，乙方有权中止对甲方提供服务。如因甲方过错而导致乙方提供的设备物理受损，甲方将承担受损设备的赔偿责任。

3.如因乙方过错而导致甲方租用设备物理受损，乙方将承担受损设备的维修责任。

六.合同的变更与终止

1.在合同期内，双方如需变更合同，应经双方协商并拟定补充条款。补充条款将作为本合同的附件，享有与本合同同等的法律效力。

2.甲、乙方任何一方变更通讯地址或通讯方式，应在自变更之日起十个工作日内，将变更情况通知另一方;否则，变更方承担因延误通知而造成的一切后果。

3.在合同期内，如甲方终止合同，必须提前壹个月书面通知乙方;且甲方应付给乙方违约金，违约金为。(大写)

4.在合同期内，如乙方终止合同，必须提前壹个月书面通知甲方;且乙方应付给甲方违约金，违约金为。(大写)

七.因本合同而产生的或与本合同有关的所有争议应由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方可向指定法院提起诉讼。协商不成的，按下列方式解决，

1.提交上海仲裁委员会仲裁;

2.依法向人民法院起诉。

八.本协议经双方签字盖章后生效;本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)，_________________乙方(公章)，_____________

法定代表人(签字)，_________法定代表人(签字)，_________

________年________月____日________年________月____日

建筑材料采购合同

在现今社会，群众对法律的认识不断提高，在日常生活中，合同无处不在。为了保护自己的权益，签订双方合同非常重要。以下是怡心句子网的编辑整理的“建筑材料采购合同”内容，其知识源远流长，欢迎大家参考，并不断充实自己的知识库！

建筑材料采购合同(篇1)

需方（甲方）：____________________

供方（乙方）：____________________

第一条：标的、数量、价款及交（提）货时间

________________________________________。

第二条、质量标准：产品质量达国家标准要求。乙方供货到场时，须同时提交产品检查报告、合格证以及其他需要提供的说明产品质量的证书证件。

第三条、供货方式：每次发货前，甲方须提前三天，以书面的形式向乙方提供供货数量，并明确发货人的地点和接收人。

第四条、运输方式及到达地点和费用的承担：运输费由乙方承担，运输中的一切风险包括交通事故、材料丢失，由乙方承担，甲方按甲方产品需要单为准，送达目的地的产品，双方的履行相关手续后，甲方应全部接受：

在安装调试过程中，甲方应提供各种配合条件和所需称职的技术人员和辅助人员，在乙方技术人员的指导下配合乙方进行安装、调试和其他辅助工作。

第五条、结算方式：

第六条、违约责任：违约方依据《_____》条款规定承担违约责任。

第七条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发在的争议，由双方当事人协商解决：协商不成也可以直接向出卖人（即供货方）所在地人民法院起诉。

第八条、乙方收到甲方订货单后合同开始履行。

第九条、本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。

第十条、其他约定事项：

甲方（盖章）：_________________乙方（盖章）：_________________

___________年________月_______日___________年________月_______日

建筑材料采购合同(篇2)

根据《_____》，本着诚实信用、平等互利的原则，供需双方经协商订立本合同：

一、购买建筑材料明细

备注：以上单价、数量均为暂定，供货单位与购货单位以进场时市场价格及实际数量进行结算（运费300元另行结算）。

如果采购物品存在严重的缺陷，则退回给乙方。乙方应当给出纠正缺陷，双方协商第二次验收的时间。

购货单位购买的建筑材料的总金额（暂定）人民币￥1117。购货单位扣除供货单位结算总价款的5%作为建筑材料的质量保证金，待购货单位收到所购材料30日内未发现质量问题后给付供货单位。

当所有的采购物品都通过甲方的验收后，双方责任人签字认可，采购物品正式交付给甲方。之后，甲方将验收款(见合同条款________)支付给乙方。

二、质量要求技术标准、供货单位对质量负责的条件和期限：

1、供货单位所供的建筑材料成批量生产以前须由供货单位送样品至现场经购货单位确认后合格后方可成批量生产。

2、供货单位所供的建筑材料质量必须符合国家规定要求，进场提供厂家资质、检验报告、合格证。符合《建筑节能工程施工质量验收建筑材料采购合同规范》（GB50411―20_________）标准。

如果采购物品在保修期内出现质量问题，乙方收到甲方维护要求后，在24小时内作出响应;遇有严重技术问题，重大故障，需要现场维护，乙方应在24小时内到达甲方现场(在交通允许的情况下)。

三、交（提）货地点和方式：合同签订之日起五日内供货单位根据购货单位要求的供货地点和方式，（书面通知）分批提供，交货地点汉阳铁厂至施工现场，若未按购货单位要求时间供货至现场，由供货单位承担违约责任。

如甲方不按照本合同第四条规定准时支付款项时，应从最迟付款日的次日起，每日向乙方偿付逾期付款部分总值的万分之三的违约金。

四、运输方式、到达站、港及装卸费用负担：由供货单位负担全部费用。

五、包装要求及费用负担：由供货单位负担全部费用。

六、合理损耗及计算方法：运输过程中所有损耗由供货单位承担全部费用。

七、验收标准、方法及提出异议的期限：国家标准、双方确认的样品、技术交底函件、洽商记录或其他书面约定等；货到指定地点三日内，购货单位组织并完成验收，若有异议当即书面通知供货单位。

如乙方不按照本合同的规定准时交货，乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货部分货款的万分之三的违约金。此项违约金额以逾期移交设备部分货款的总值的百分之五为限度。

八、随机备品、配件、工具数量及供应方法：随标的物备齐，与标的物一并移交。

九、结算方式及期限：

1、本合同自签字之日起7天内支付人民币贰佰万元保证金到甲方账户。

2、购货方应于20_________年3月31日前将剩余资金1000万元转入供应方指定的账户。

十三、违约责任：供货单位未按购货单位要求时间供货的或因标的物不符合要求退场重新加工订货的，每延期一天按银行同期贷款利率支付违约金。

十四、如需要提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

十五、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由武汉市_____委员会_____，未达成书面_____合同的，可向武汉市人民法院起诉。

除为了维护操作相关设备而需接触乙方有关技术资料等商业秘密和技术秘密的甲方有关人员外，甲方同意不向其他人员泄露乙方的任何保密信息，也不向任何第三方转让、交换或泄漏乙方提供的上述商业秘密和技术秘密等，技术资料”如违反本条规定致使乙方遭受损失。

十六、未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十七、合同生效与终止：本合同自供需双方签字盖章之日起生效，货款付清后合同终止，本合同一式肆份，供货单位贰份，购货单位贰份。

十八、双方协商的其它条款：

1）建筑材料到达现场后，由供货单位负责卸货。若未取得购货单位同意的情况下，私自随意在现场卸货，处合同总价款?5%的罚金，由此造成货物的损坏、丢失等情况全部由供货单位承担。

本合同及其修订本的有效性、履行和与本合同及其修订本效力有关的所有事宜，将受中华人民共和国法律管辖。

2）供货单位在施工现场卸货时，若造成现场物品损坏或发生的人员伤亡事故，由此造成的全部责任和经济损失由供货单位承担。

条　产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货。

3）供货单位未按购货单位要求时间将建筑材料送到施工现场，处合同总价款1%/天的罚金，并承担由此给购货单位造成的所有经济损失。

条　甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。

4）出现不合格建筑材料，供货单位无条件退换。若供货单位未能及时退换不合格建筑材料，处合同总价款?由于出现不合格建筑材料所给购货单位造成的全部经济损失由供货单位承担。

条　如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_________天与甲方协商。

5）若在双方未协商的条件下，供货单位中途停止供应建筑材料，对供货单位处建筑材料合同总20%的罚款，赔偿由此给购货单位造成的所有经济损失，且购货单位有权单方面终止合同，不承担违约责任。

条　本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货。

6）购货单位和供货单位双方特别约定，本合同债权不得转让，如违反本约定，除转让行为无效外，违约方应支付另一方合同价款5%的违约金，并赔偿由此给另一方造成的所有经济损失。

条　甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。本合同可以不履行或延期履行或部分履行。

7）购货单位购买的建筑材料，在购货单位未验收交接之前均由供货单位保管，无论丢失、损坏与购货单位无任何关系，供货单位承担全部经济损失。

条　本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服。

8）购货单位购买的建筑材料，经购货单位现场人员验收后发生的建筑材料损坏、丢失与供货单位无关。进场未验收的建筑材料由供货单位负责保管，损坏、丢失供货单位承担全部经济损失。

条　本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内。

9）本合同是依据双方签订合同之前认可的资料，如有更改，须另立书面洽商记录。与本合同有关的报价单、洽商记录、往来函件和售后服务记录单是本合同的组成部分，具有同等法律效力，随合同一并执行。

条　安装：安装方式为(卖方安装/买方自装);选择卖方安装的，安装标准为□《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》/□《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》。

10）材料进场时间列表作为本合同附件以及结算依据。

供货单位单位（章）：购货单位单位（章）：

法定代表人：法定代表人：

年?月?日?年?月?日

建筑材料采购合同(篇3)

甲方(买受人)：【 】 

乙方(出卖人)：【 】

甲方向乙方采购

建筑材料采购单价合同（精选12篇）委托采购是指通过中间商实施采购行为的方式，也称中介采购。建筑材料委托采购合同怎么写呢?建筑材料委托采购合同”更多内容请访问。

(本合同项下所有标的物以下统称为“货物”)，货物要求及明细以下表的约定为准：甲方及乙方就甲方委托乙方购买本合同规定的钢材、水泥、模板等材料，乙方接受甲方委托事宜，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定。

2、乙方应当按照以下约定，向甲方交付货物：

甲方委托乙方代为购买钢材、水泥、模板等材料时，并以书面或其他形式告知乙方;乙方收到甲方的委托后，应当及时为甲方寻找货源，并告知甲方其所需钢材、水泥、模板等材料是否能够得到及时供应以及包括单价在内的具体交易条件供甲方决定是否购买时参考;甲方决定购买的，应当及时告知乙方。

(2)交付地点：______________________________;

(3)货物运输：乙方负责运输，如需购买保险，由乙方负责购买;

(4)包装方式：乙方应当采取能够保护货物完好无损的最合理包装方式或按照甲方要求

(甲方要求为：____________________________________)。

第二条、价款及支付

1、合同单价及总价

货物单价以本合同第一条第1项表格中的约定为准，合同有效期内单价固定不变。即每期货物总价=单价×货物数量(货物数量以甲方项目经理签字确认的材料进场单载明的数量为准)，该价款是乙方完成本合同所有约定义务后，甲方支付给乙方的全部价款。

甲方应当明确其所需钢材、水泥、模板等材料的名称、数量、规格等具体条件，及时按照乙方与供货方的合同支付所需货款;因甲方的过失造成乙方经济损失的，应当承担赔偿责任。

2、结算条件和付款

(1)乙方按照本合同的约定及甲方要求交付每期货物完毕，经甲方验收合格后，甲方才向乙方结算每期价款。

乙方持经甲方项目经理签字的材料进场单办理结算事宜，当月货款在结算日后次月【 】日前支付至当期货款的【 】%，当期货款的【 】%留作保修金，乙方根据本合同第四条约定履行保修义务的。

乙方应当按照经甲方同意的条件与供货方签订合同，及时支付所需货款购买甲方所需钢材、水泥、模板等材料;乙方应当尽最大的注意保护甲方的利益。因乙方的重大过失造成甲方经济损失的，应当承担赔偿责任;如供货方违反其与乙方签订的合同的，应当及时追究供货方的违约责任。

(3)乙方未在结算日前提交办理结算的相关资料的，当月货款顺延至下个结算日进行结算，以此类推。

3、付款方式

银行转账，乙方银行账户为： 开户行： 户 名： 账 号： 

4、发票

甲方每次付款前，乙方应当向甲方提供等额合法有效发票，否则甲方有权拒绝付款，乙方仍应履行合同义务。因乙方未提供发票导致甲方未在付款日前完成支付的，则该笔款项在乙方提供发票后，于下个付款日前支付。

甲乙双方随时可以解除本合同。但是，乙方解除本合同，如甲方已经向乙方支付其委托购买的钢材、水泥、模板等材料的货款的。

第三条、验收及风险和所有权的转移

1、验收

(1)乙方向甲方交付货物并安装调试完毕后，甲方及时进行验收;

(2)甲方验收通过的，不免除乙方对货物的质量担保责任，不视为甲方对货物质量瑕疵认可与接受，乙方仍应按照本合同约定履行义务，承担责任。

因履行本合同甲乙双方之间产生纠纷的，甲乙双方应当通过友好协商的方式加以解决。经友好协商仍无法解决的。

2、风险和所有权转移

(1)货物毁损、灭失的风险，在甲方验收合格前由乙方承担，验收合格后由甲方承担; (2)货物经甲方验收合格后，因乙方违约导致甲方解除合同的，货物毁损、灭失的风险自甲方解除合同之时起由乙方承担;

条、质量标准：产品质量达国家标准要求。乙方供货到场时。

(3)货物经甲方验收合格时起，货物的所有权转移给甲方。

第四条、保修

1、保修期及范围

货物保修期为【 】年，自货物安装调试完毕甲方验收合格之日的次日起算。保修范围包括货物的质量问题、安装调试问题等。

条、运输方式及到达地点和费用的承担：运输费由乙方承担，运输中的一切风险包括交通事故、材料丢失，由乙方承担，甲方按甲方产品需要单为准，双方的履行相关手续后，甲方应全部接受：

2、保修义务

(1)保修期内，乙方应在接到甲方通知之日起【 】日内完成保修。确因技术复杂难以按时完成的，乙方应向甲方说明理由，经过甲方同意后，由双方协商确认维修完成时间;

条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发在的争议，由双方当事人协商解决：

(2)货物因质量原因需要更换的，乙方应在甲方要求的时间内予以更换，保修期自更换后的货物经验收合格之日的次日起重新计算。乙方不得以生产厂家或经销商负责更换或其他原因为由拒绝或延迟。相同品牌型号的货物已经停产或无货的，经甲方同意。

搞建筑需要材料才能去做，那么建筑材料采购合同应该怎么去签订呢?下面是由小编为大家整理的“20XX建筑材料采购合同”，仅供参考，欢迎大家阅读。

第五条、甲方的权利及义务

1、甲方应当按照本合同约定的时间向乙方支付价款。

2、乙方未按本合同第一条约定供货或货物未通过甲方验收的，甲方有权拒收并要求乙方重新供货，因此产生的费用及货物风险由乙方全部承担，超过交付期限的，甲方有权追究乙方的逾期违约责任。

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则。

3、本合同有效期内，甲方根据自身项目的实际需要通知乙方供货。甲方不承诺最低采购量，乙方对此知悉且无异议。

模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下(备注：参照所提供的模板使用说明资料使用。

4、甲方指定【 】为委托代理人(办公电话：【 】手机：【 】)，负责与乙方联络，并对货物进行验收。

第六条、乙方的权利及义务

1、乙方应严格按照本合同第一条的约定向甲方供货，因此造成逾期交付的，乙方应承担逾期违约责任。因甲方原因导致乙方无法按期交付货物的，乙方不承担逾期违约责任。

由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。)

2、乙方应在货物交付前的合理时间(一般不少于24小时)内通知甲方，便于甲方作相应准备工作。

3、乙方应于货物交付的同时向甲方提供货物的相关单证和资料(包括但不限于收货单、说明书、合格证等)。

4、双方对货物的产品质量发生争议的，可以将货物送交具备相应资质的检验机构检测，检验费用由乙方预付。经检测，货物质量合格的，甲方承担检验费用;货物质量不合格的，乙方承担检测费用及违约责任。

乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况。

5、因乙方原因或货物质量原因导致的任何人身及财产损害，与甲方无关，由乙方承担全部责任。

6、乙方指定【 】为委托代理人(办公电话：【 】 手机：【 】)，负责与甲方联络。

第七条、转让条款

未经甲方书面同意，乙方不得全部或部分转让其在本合同项下的任何义务。

第八条、保证条款

1、乙方保证具备履行本合同所具备的一切必要手续、资格，并保证在本合同履行期限内持续合法有效，并向甲方提供相关证明文件。

乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金。

2、乙方保证其对所提供的货物拥有完全的、合法的所有权，不存在权利上的瑕疵。乙方保证所提供的货物不存在任何侵犯第三人权利(包括但不限于货物所有权、知识产权等)的情况。

甲乙双方的任何方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

3、乙方保证货物均为通过正规渠道获得及销售的全新原装正品，货物符合国家以及厂家技术规格要求，享受原厂质保。

按本合同规定应该偿付的违约金和各种经济损失的，应当在明确责任后________天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

第九条、保密条款

1、乙方在本合同履行过程中如接触到甲方的商业秘密(包括但不限于本合同内容、技术资料、图纸、数据、客户信息等)，应当负责保密，具体要求如下：

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时。

(1)未经甲方书面授权，乙方不得泄露、复制、使用、散布或通过其他任何方式使甲方商业秘密的保密状态受到侵害，且乙方不得授权任何第三方采取以上行为;

乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好免费保修等服务，免费保修期限________________;

(2)乙方应当采取有效措施，约束其员工及所有参与完成本合同项下工作的人员保守甲方的商业秘密。如因乙方员工或任何参与完成本合同项下工作的人员行为不当使甲方商业秘密的保密状态受到侵害的。

乙方售后服务响应时间:________________。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。

2、保密条款具有独立性，不受本合同终止或解除的影响。

第十条、违约责任

1、甲方未按本合同第二条约定的时间向乙方支付价款的，应当赔偿乙方因此遭受的损失。2、非因甲方原因，乙方逾期交付货物的，按违约交付部分货物总价的1%向甲方支付违约金，逾期达到15天的，甲方有权解除本合同。

乙方负责物品的运送、安装、调试，负责操作培训等工作，直至该物品可以正常使用并且操作人员能熟练操作为止;负责提供物品的中文说明书、中文使用手册、中文维修手册及电路原理图，并承担由此产生的全部费用。

3、货物存在质量问题，乙方未按本合同第四条约定按时履行保修义务的，每发生一次，乙方按照该批货物总价的1%向甲方支付违约金，同时甲方有权自行或委托其他第三方进行维修，因此产生的费用应由乙方承担。

乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货。

4、货物存在质量问题，乙方未按照本合同第四条约定履行更换义务的，甲方有权解除本合同，乙方应当退还甲方已支付的款项，并按该批货物总价的20%向甲方支付违约金。

甲乙双方任何方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，允许延期履行、部分履行或不履行合同。

5、乙方违反本合同第七条、第八条约定的，甲方有权解除合同，乙方应当退还甲方已支付的款项，并按照合同有效期内全部货物总价的20%支付违约金。

甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料;否则。

7、甲方有权将乙方应当支付的违约金、损害赔偿金等费用从尚未支付给乙方的价款中扣除，不足部分，仍有权向乙方追偿。无论乙方发生何种违约行为，乙方向甲方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当向甲方赔偿损失。

服务系指根据合同，供应商承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训等。

第十一条、免责条款

致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生之日起15日内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区公证机构出具的证明本合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。本合同双方按不可抗力事件对履行合同影响的程度。

甲方和乙方应以书面方式相互通知各方的开户银行、帐户名称、帐号。开户银行、帐户名称、帐号如有变更，变更一方应在合同规定的相关付款期限前二十天内以书面方式通知对方，如未按时通知或通知有误而影响结算者应负逾期付款的责任。

2、遭遇不可抗力事件一方未履行上条约定义务的，不能免除违约责任。

第十二条、合同终止与解除

1、本合同自双方权利义务履行完毕之日终止。

2、除本合同约定的单方解除合同的情形外，双方也可以协商解除本合同。双方经协商，一致决定解除本合同的，应当以书面形式确认。

乙方应在交货前______日内，以电话或传真向甲方提供交货计划(内容包括合同号、设备名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排)。甲方应及时作好准备。

3、任何一方根据本合同约定行使单方解除合同权利的，应当向对方发出解除合同的书面通知，本合同自解除合同的书面通知到达对方之日起解除。

甲方对乙方交付的物品，均应妥善接收并按设备储存的环境条件规定保管。对于因乙方误发、多发或少发的物品，甲方应负责妥善保管。

4、合同终止或解除后，不妨碍守约方向违约方追究违约责任。

第十三条、争议解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，任何一方均可向本合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

本合同所有物品运抵甲方现场后，双方代表共同参加开箱检验。如设备外包装完好无损，但箱内设备发现短缺或损伤。

第十四条、其他

1、本合同附件是本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、如本合同存在未尽事宜，或本合同内容需要修改的，经双方友好协商，可另行签订补充协议。补充协议作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

乙方派遣技术人员按合同规定的日程完成“采购物品”的安装和调试工作，并对甲方人员进行技术指导，采购物品”

3、本合同自双方签字盖章之日起生效，一式【 】份，甲方执【 】份，乙方执【 】份，每份均具同等法律效力。

在安装调试过程中，甲方应提供各种配合条件和所需称职的技术人员和辅助人员。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

建筑材料采购合同(篇4)

买方：(以下或称甲方) ________

卖方：(以下或称乙方) ________

一、合同标的及价款

1.1乙方向甲方提供以下产品。

1.2合同金额：

1.3设备由乙方负责安装调试，所需费用包含在以上总价款内。

1.4其他。

二、质量标准

2.1乙方保证向甲方所提供的合同产品是全新的、安全的、质量优良的，且技术水平先进、成熟，设备选型符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求原厂正品，否则甲方有权退货，乙方需返还甲方所有货款。

甲乙双方的任何方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后。

2.2产品质量要求技术标准按原厂商产品说明书。

三、合同价款结算方式及期限

3.1在本合同生效后____日内，甲方向乙方支付合同总价款的，作为预付款。

3.2设备安装调试完毕正常运转，经甲方验收合格后____日内，甲方向乙方支付合同全部价款。

3.3甲方以支票、转账等双方认可的方式向乙方支付货款，因支付货款而产生的银行手续费等费用由方承担。乙方向甲方开具正规发票。

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

四、交货方式及日期

4.1乙方应按规定的日期将产品送至甲方指定的地点，运费由方负责。

4.2交货日期：20________年____月____日前安装调试完毕。

4.3交货地点：

五、违约责任

5.1甲方的违约责任

5.1.1甲方逾期付款的，应按逾期付款金额计算，向乙方支付逾期付款的违约金。

5.1.2甲方违反合同规定拒绝接货的，应承担由此造成的损失。

5.2乙方的违约责任

5.2.1乙方违反合同规定迟延交货的，乙方应按每日支付迟交货物金额的向甲方支付迟延交货违约金。

5.2.2在质量保证期内，如设备出现问题，甲方有权要求乙方及时派员到场维修。若乙方接到甲方维修请求后，____日内未答复或到达现场维修，每推迟1天乙方应向甲方支付违约金元。

解决合同纠纷的方式：凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决。

六、争议的解决

6.1因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议或纠纷，甲乙双方首先应基于诚实信用的原则通过友好协商进行解决，如双方在争议发生后____日内通过协商未能解决的，则按以下第种方式解决。

委托采购是指通过中间商实施采购行为的方式，也称中介采购。建筑材料委托采购合同怎么写呢?建筑材料委托采购合同”更多内容请访问。

①任何一方有权向西宁仲裁委员会按该会的仲裁规则进行仲裁，仲裁语言为文，仲裁裁决是终局裁决，对双方均有约束力。

甲方及乙方就甲方委托乙方购买本合同规定的钢材、水泥、模板等材料，乙方接受甲方委托事宜，根据《中华人民共和国合同法》的相关规定。

②任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

6.2仲裁费诉讼费由败诉方负担。

6.3在争议处理过程中，除正在进行裁判的部分外，合同的其他部分将继续履行。

七、合同生效终止及其他

7.1合同经甲乙双方盖章生效。

7.2本合同签订之前甲乙双方之间的所有口头或书面承诺内容若与本合同之约定不一致的，以本合同之约定为准。

甲方委托乙方代为购买钢材、水泥、模板等材料时，并以书面或其他形式告知乙方;乙方收到甲方的委托后，应当及时为甲方寻找货源，并告知甲方其所需钢材、水泥、模板等材料是否能够得到及时供应以及包括单价在内的具体交易条件供甲方决定是否购买时参考;甲方决定购买的，应当及时告知乙方。

7.3若本合同之某一条款的全部或部分被判定无效，不影响本合同其它条款及该条款其余部分的效力。

7.4本合同正本一式份，由甲乙双方各执份，每份具有同等法律效力

7.5本合同传真件与原件具有同等法律效力。

甲方(签字盖章)：________乙方(签字盖章)：________

日期：________日期：________

建筑材料采购合同(篇5)

合同编号：_________

建筑材料采购合同（精选14篇）工程建设，房屋装修，等都需要购买原材料，同时也要保证材料的正常供应。下面是由小编为大家整理的“

需方（甲方）：_________买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

供方（乙方）：_________

安装方式为（卖方安装/买方自装）；选择卖方安装的，安装标准为□《山东省居室装饰工程质量验收标准》/□《山东省高级建筑装饰工程质量验收标准》。

第一条　甲方向乙方订货总值为人民币_________元。

第二条　产品名称、规格、质量（技术指标）

_________。

第三条　产品包装规格及费用

_________。

第四条　验收方法

_________。

第五条　货款及费用等付款及结算办法

_________。

第六条　交货规定

1.交货方式：_________。

2.交货地点：_________。

3.交货日期：_________。

4.运输费：_________。

第七条　经济责任

（一）乙方应负的经济责任

1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间。

对于生态木的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，买方异议期为卖方交货后日内，异议经核实卖方应无条件补足或换货；选择卖方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，卖方应无条件返工。

2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货。

交货验收完毕后买方因对生态木的规格、颜色等需求发生变化而提出换货要求的，在包装完好且没有损伤、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，买方可凭本合同在交货之日起日内办理换货手续，换货费用由买方承担。

3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2％的罚金付给甲方。

安装后的剩余生态木，在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下。

4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。

（二）甲方应负的经济责任

1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款（或包装价值）总值_________％的罚金。

签订本合同时。

2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_________％的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

生态木经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，卖方应无条件换、退货，或赔偿买方由此受到的损失；对于其他质量问题。

3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。

卖方迟延交货的，每日应向买方支付迟延部分价款_________%的违约金；迟延交货超过_________日的，除支付违约金外，买方还有权解除合同，卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。

4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之三的罚金。

乙方在接到甲方订单后必须在 天内必须到货，除不可抗力外，甲方可按合同总额 ‰作为履约赔偿金，并在货款中扣除，如延期 天。

双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼。

5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。

6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。

第八条　产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货。

为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第九条　甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_________％的补偿金。

产品的价格，双方商定为______元/。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化。

第十条　如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_________天与甲方协商。

甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在______天内向乙方提出书面异议。

第十一条　本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

如甲方未按规定期限提出书面异议的（在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的。

第十二条　甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。本合同可以不履行或延期履行或部分履行。

乙方在接到甲方书面异议后，应在______天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第十三条　本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的______%（通用产品的幅度为______%。

第十四条　本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

第十五条　本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。

相关的合同范本·办公家具采购合同·水果(苹果)采购合同·粮食竞价采购合同·农副产品采购书·茶叶采购合同·食品采购合同·政府采购合同书·建材采购合同·木材采购（订货）合同第十六条　本合同共一式_________份，由甲、乙双方各执正本_________份、副本_________份，并报双方主管部门各一份。

甲方（盖章）：_________

乙方（盖章）：_________

经办人（签字）：_________

经办人（签字）：_________

负责人（签字）：_________

地　址：_________

地　址：_________

电　话：_________

电　话：_________

开户银行：_________

开户银行：_________

帐号：_________

帐号：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

委托拆迁合同格式锦集十二篇

撰写合同有多个必要的方面。在当代社会，法律制度不断完善，因此在签订合同时，对双方的权利和义务进行书面规定变得十分重要。如果您对这个话题了解有限，推荐阅读一下“委托拆迁合同格式”，希望您能够持续关注我们的网站，以了解更多与合同相关的内容！

委托拆迁合同格式(篇1)

委托人(以下简称甲方)：_________

受托人(以下简称乙方)：_________

甲方与乙方约定，由乙方处理甲方房屋拆迁事宜。为明确双方之权利义务，依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规的规定，经双方充分协商，订立本合同。

第一条委托事项

甲方委托乙方处理甲方因建设需要之拆迁事宜，包括对被拆迁户的补偿，安置等一切与拆迁相关的事项。

第二条费用及其支付(选择下列第_________项)

(1)包干性支付乙方拆迁工作费用人民币_________元。在乙方完成拆迁工作的_________%时，甲方向乙方支付拆迁费用_________%;乙方完成拆迁工作的_________%时，甲方再行向乙方支付拆迁费用_________%，全部完成后_________(时间)内，向乙方支付全部拆迁费用。

(2)按拆迁面积计算：每平方米人民币_________元。在乙方完成拆迁工作的_________%时，甲方向乙方支付拆迁费用_________%;乙方完成拆迁工作的_________%时，甲方再行向乙方支付拆迁费用_________%;全部完成后_________(时间)内，向乙方支付全部拆迁费用。

(3)其它方式：_________。

乙方在处理委托事务时，其它费用及损失由其自行承担。

第三条报告情况

拆迁过程中之一切情况，乙方应在每(日，星期，半个月，一个月)向甲方作出书面报告。在拆迁工作整体完成后，应向甲方作出详细说明的书面报告(包括拆迁的具体费用及支出情况等一切相关之情况)。

第四条报酬及支付(选择下列第_________项)

(1)乙方在妥善完成委托处理的所有事务后，甲方应于其完成后_________内，向乙方一次性支付报酬人民币_________元。因自然原因，政府政策等不可抗力因素造成成本合同委托事务不能完成的，甲方在给付了乙方第二项实际发生的费用后，不再支付本项报酬。

(2)甲方按乙方的工作进度，在乙方完成拆迁工作的_________%时，甲方应向乙方支付报酬_________%;乙方完成拆迁工作的_________%时，甲方再行向乙方支付报酬_________%;完成全部工作后_________(时间)内，向乙方支付全部报酬。

第五条委托事务的终止

(1)甲方因本单位决定终止建设拆迁工作的，在对乙方从事本委托合同的费用给予补偿后，可终止本合同。

(2)乙方遇政府对本单位职能进行调整，而致无法履行本合同的，在赔偿甲方相应损失后可终止本合同。

第六条违约责任

(1)在本合同履行过程中，甲方未向乙方支付本合同第二条之委托事务费用的，乙方可顺延拆迁工作工期，甲方对拖欠的部分款项在按合同支付后，还应按银行同期贷款利息的二倍向乙方承担责任。

(2)在本合同履行过程中，甲方未向乙方支付本合同第四条之支付委托事务报酬的，甲方对拖欠部门在按合同支付后，还应按银行同期贷款利息的二倍向乙方承担责任。

甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________

代表人(签字)：________________身份证号码：____________________

_________年________月_______日_________年________月_______日

委托拆迁合同格式(篇2)

拆迁补偿办法是根据各地的经济状况、土地年产值等因素而因地制宜的。那么房屋拆迁评估依据是什么？如果需要签订委托房屋拆迁评估合同需要注意什么？针对这几个问题下面法律快车小编为大家详细介绍一下，并为大家提供一份最新委托房屋拆迁评估合同范本，希望对大家有所帮助。

一、房屋拆迁评估依据是什么

1、因拆迁造成停业损失：补偿拆迁款的５％

因征收非住宅房屋造成停产停业损失的，按被征收房屋价值的５％进行补偿，如果被征收人认为损失超过５％的，可由选定的房地产价格评估机构对停产停业损失进行评估，并按照评估结果予以补偿。而以前关于停产停业的损失补偿，是按被拆迁人上年度的平均工资水平，对被拆迁范围内直接从事生产经营的在册人员，补偿６个月费用。

承租人补偿标准提高10％

征收直管公房、自管公房的补助款，支付给承租人，承租人选择货币补偿的，给予承租人90％补偿，给予被征收人10％补偿。原拆迁政策是补偿承租人80％，补偿产权人10％。

2、被征地的村或者村民小组建制撤销的补偿安置：

（1）可以选择货币补偿，也可以选择与货币补偿金额同等价值的产权房屋调换。

（2）货币补偿金额计算公式为：（被拆除房屋建安重置单价结合成新＋同区域新建多层商品住房每平方米建筑面积的土地使用权基价＋价格补贴）×被拆除房屋的建筑面积。

（3）被拆除房屋评估如选用重置法的，按重置单价结合成新，由征地单位委托具有房屋拆迁评估资格的房地产估价机构评估；同区域新建多层商品住房每平方米建筑面积的土地使用权基价及价格补贴标准，由被拆除房屋所在地的市、县人民政府根土地市场的实际情况制定并公布。

3、被征地的村或者村民小组建制不撤销的补偿安置：

（1）对未转为城镇户籍的被拆迁人应当按下列规定予以补偿安置：

（2）具备易地建房条件的区域，可以在乡（镇）土地利用总体规划确定的村或居民点范围内申请宅基地新建住房，并获得相应的货币补偿；

（3）货币补偿金额计算公式为：（被拆除房屋建安重置单价结合成新＋价格补贴）×被拆除房屋的建筑面积；被拆迁人使用新宅基地所需的费用，由建设单位支付给被征地的村或者村民小组。被拆迁人申请宅基地新建房屋的审批程序，按照国家和当地农村住房建设的有关规定执行。

（4）不具备易地建房条件的区域，可以选择货币补偿，也可以选择与货币补偿金额同等价值的产权房屋调换。被拆迁人不得再申请宅基地新建住房。其原则应当是使被拆迁人的居住水平不因拆迁而降低。

4、房屋拆迁补偿及安置费计算标准：

房屋拆迁货币补偿＝合法拥有房产评估价格＋房屋装修装饰商定补偿金额（或经评估确定的房屋装修装饰补偿金额）；

房屋拆迁补偿差价＝合法拥有房产评估价格＋房屋装修装饰商定补偿金额或经评估确定的房屋装修装饰补偿金额）－被拆迁人获得调换产权的房屋的评估价格；

（被拆迁人或承租人）房屋拆迁安置费＝搬迁补助费＋没有提供周转房情况下的临时安置补助费＋超过过渡期限的临时安置补助费＋非住宅房屋因停产、停业造成的损失赔偿费。

二、最新委托房屋拆迁评估合同范本

委托方：（以下简称甲方）

受托方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《中华人民共和国合同法》、《城市房屋拆迁管理条例》、《北京市城市房屋拆迁管理办法》、《北京市实施（城市房屋拆迁管理条例）细则》及《北京市城市房屋拆迁评估管理暂行规定》等有关法律、法规及文件规定，甲乙双方经充分协商，就项目的拆迁补偿价格进行评估事宜签订本合同。

一、估价工程范围、评估工作量及完成期限：

1、甲方因的需要，委托乙方对下列范围内被拆迁房屋及附属物的拆迁补偿价格进行评估，其评估四至范围如下：

东至：西至：

南至：北至：

2、评估工作量：以现场实际勘查数量为准。

3、按照相关主管部门下发的建设拆迁评估作价的通知的要求，估价时间定为：年月日至年月日。

二、双方责任及协作事宜：

1、甲方负责提供项目有关的立项文件、规划文件及附图；配合乙方向有关部门、单位或个人提供审阅所必需的资料。

2、甲方组织乙方在估价期间到现场勘察，并提供方便和配合。

3、在乙方按照合同约定保质、保量完成评估工作的前提下，甲方应按时向乙方支付服务费。

4、乙方在甲方规定的估价时间内，负责调查了解拆迁范围内被拆迁房屋及土地有关情况，根据甲方的需要，依照国家有关拆迁法律法规的规定，并结合评估市场情况及本工程拆迁评估的具体情况，对委托评估的房屋及附属物进行客观、公正的评估。向甲方出具房屋估价汇总报告，并在拆迁许可证规定的动迁之日起，出具分户评估报告交付甲方。

5、乙方未能在双方约定的时间内交付评估报告的，每延迟一天按评估标的总价款的0.2%向甲方支付违约金。

6、乙方有义务为拆迁人和被拆迁人就估价报告的有关问题提供咨询服务。

7、乙方对甲方委托评估所提供的文件资料应妥善保管，并尽保密义务，未经甲方同意不得擅自公开或泄露给他人。如有类似情况，甲方保留理赔权利，本条款所规定的保密义务将在本合同终止后持续有效。

8、双方约定的其他条款：乙方帮助甲方了解被拆迁人搬迁意向。

三、合同价款及支付方式：

1、本项目评估费为：评估标的总价款的%。

2、具体支付方式如下：

（1）本合同签订的5个工作日，甲方应向乙方支付（人民币）××××万元作为启动资金。

（2）在乙方出具全部分户房屋评估报告后，甲方向乙方支付评估标的总价款的50%。

（3）在拆迁奖励期结束后二日内，甲方向乙方支付评估标的总价款的20%。

（4）拆迁工作全部结束后10日内，在确认拆迁工作中确无乙方之责任后，甲方将剩余评估费尾款一次结清。在收取履约保证金的情况下，同时退还履约保证金。

四、违约责任：

乙方无故中途单方中断合同，应双倍返还甲方已支付的定金，并没收履约保证金；甲方无故中途单方中断委托估价请求，乙方工作已经过半，甲方应支付乙方全部预计评估费用，乙方工作尚未过半，甲方应支付乙方预计评估费的50%。

五、甲方对评估报告结果有异议的，应在本评估报告送达之日起5日内向我公司书面申请复核或另行委托评估机构重新评估。若拆迁当事人向我公司申请复核的，我公司将在书面申请之日起五日内给予答复。甲方对复核结果有异议或者另行委托评估的结果与我公司评估结果有差异，且协商达不成一致意见的，自受到复核结果或者另行委托评估机构出具的评估报告之日起五日内，可向房屋拆迁评估专家委员会申请鉴定。

六、对评估报告初始估价结果做出调整的，乙方负责重新具调整后的评估报告并注明调整原因。

七、如乙方违背独立、客观、公正原则，出具虚假评估报告造成本工程工期延误及给甲方造成经济损失的，乙方应承担由此产生的赔偿责任。

八、本合同自甲乙双方签订之日起生效，其中任何一方未经同意不得随意更改。如有未尽事宜，经双方协商，另订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

九、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。

（此页无正文）

甲方（签章）：乙方（签章）：

法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：

（或委托代理人）（或委托代理人）

以上就是法律快车小编为大家整理介绍的关于“最新委托房屋拆迁评估合同范本”等相关法律知识。通过上文介绍，我们可以知道合同的签订一定要保持独立、客观、公正的原则，如有违反可以通过法律武器维护自己利益，咨询专业律师处理。如果你还有其他的法律问题，欢迎咨询法律快车，我们会有专业的律师为您提供帮助。

委托拆迁合同格式(篇3)

委托人(拆迁人)：_____________________

受委托人(拆迁单位)：_________________

委托人(下称甲方)就其一期建设用地范围内的房屋及其附属物拆迁事宜，与受委托人(下称乙方)经充分协商达成如下协议：

一、甲方将其经有关主管部门批准的一期建设用地范围内的房屋及其乙方办理。

乙方接受甲方的委托后，应当按照经房屋拆迁主管部门批准的拆迁方案和拆迁计划完成拆迁工作。

二、乙方应当协助甲方完成拆迁调查工作，查明建设用地范围内的被拆迁人的基本情况。

乙方还应当协助甲方制定拆迁计划和拆迁方案，并为甲方制定的拆迁计划和拆迁方案提供咨询意见。

三、该拆迁范围内的房屋及其附属物的拆迁许可证由甲方申领。乙方在甲方取得拆迁许可证后即派工作人员在甲方指定的办公场所开始拆迁工作。

乙方的工作范围包括：

1.向被拆迁人送达有关拆迁工作的通知等事宜，将拆迁事宜告知被拆迁人;

2.与被拆迁人洽商有关安置和补偿事宜;

3.向被拆迁人宣传解释拆迁法律规定和政策，并执行这些法律规定和政策;

4.经与被拆迁人协商达成拆迁协议的，与被拆迁人签订拆迁协议书，包括拆迁安置和补偿协议书，并安排被拆迁人在经房屋拆迁主管部门批准的周转房内过渡;

5.向被拆迁人发放拆迁补偿款及拆迁补助费等;

6.被拆迁人要求产权调换的，应当负责要求被拆迁人缴纳产权调换差价款及其他费用;

7.拆除拆迁范围内的房屋及其附属物;

8.安排有关工程人员将清除拆迁范围内的渣土及其他废物;

9.其他由甲方委托的工作。

四、甲方应当向乙方支付拆迁服务费共计人民币_______元，在双方订立本协议书之日起三日内付_______元，余款在拆迁范围内的废物及其附属物拆除完毕后，经双方验收后四日内一次性付清。

五、甲方应当为乙方的工作提供便利条件。

在拆迁期间，甲方不负责乙方工作人员的午餐及其他费用。

六、本合同经双方签字盖章之日起即对双方发生拘束力。

本合同由甲方报请房管局签证。

七、任何一方违反本合同规定给他方造成损失的，应当赔偿该损失。

甲方：____________房地产公司

乙方：________建设拆迁事务所拆迁委托合同2

委托人(以下简称甲方)：_________

受托人(以下简称乙方)：_________

甲方与乙方约定，由乙方处理甲方房屋拆迁事宜。为明确双方之权利义务，依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规的规定，经双方充分协商，订立本合同。

第一条 委托事项

甲方委托乙方处理甲方因建设需要之拆迁事宜，包括对被拆迁户的补偿，安置等一切与拆迁相关的事项。

第二条 费用及其支付(选择下列第_________项)

(1)包干性支付乙方拆迁工作费用人民币_________元。在乙方完成拆迁工作的_________%时，甲方向乙方支付拆迁费用_________%;乙方完成拆迁工作的_________%时，甲方再行向乙方支付拆迁费用_________%，全部完成后_________(时间)内，向乙方支付全部拆迁费用。

(2)按拆迁面积计算：每平方米人民币_________元。在乙方完成拆迁工作的_________%时，甲方向乙方支付拆迁费用_________%;乙方完成拆迁工作的_________%时，甲方再行向乙方支付拆迁费用_________%;全部完成后_________(时间)内，向乙方支付全部拆迁费用。

(3)其它方式：_________。

乙方在处理委托事务时，其它费用及损失由其自行承担。

第三条 报告情况

拆迁过程中之一切情况，乙方应在每(日，星期，半个月，一个月)向甲方作出书面报告。在拆迁工作整体完成后，应向甲方作出详细说明的书面报告(包括拆迁的具体费用及支出情况等一切相关之情况)。

第四条 报酬及支付(选择下列第_________项)

(1)乙方在妥善完成委托处理的所有事务后，甲方应于其完成后_________内，向乙方一次性支付报酬人民币_________元。因自然原因，政府政策等不可抗力因素造成成本合同委托事务不能完成的，甲方在给付了乙方第二项实际发生的费用后，不再支付本项报酬。

(2)甲方按乙方的工作进度，在乙方完成拆迁工作的_________%时，甲方应向乙方支付报酬_________%;乙方完成拆迁工作的_________%时，甲方再行向乙方支付报酬_________%;完成全部工作后_________(时间)

委托拆迁合同格式(篇4)

编号：____________

甲方：(拆迁人)______________

地址：______________________

营业执照注册号：____________

法定代表人：________________

联系电话：__________________

委托代理人：________________

联系电话：__________________

受委托拆ǖノ唬篲___________

地址：______________________

营业执照注册号：____________

法定代表人：________________

经办人：____________________

联系电话：__________________

乙方：(被拆迁人)____________

法定代表人：________________

联系电话：__________________

住（地）址：________________

身份证号码：________________

联系电话：__________________

委托代理人：________________

身份证号码：________________

根据国务院《城市房屋拆迁管理条例》、《陕西省城市房屋拆迁补偿管理条例》及其他有关法律、法规之规定，甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋拆迁补偿安置达成如下协议：

第一条 拆迁房屋依据

甲方因项目建设需要，经审查批准，于____年____月____日，取得了（）拆许字（）第号《房屋拆迁许可证》，实施房屋拆迁。乙方所有的房屋属于该拆迁许可证核准的拆迁范围内。

第二条 乙方房屋的基本情况

乙方房屋坐落于________，土地为____，房屋用途为____，建筑结构为_____，建筑面积为______平方米，附属物包括：______，证件名称：_______，证件：______号，地籍：________号。

第三条 补偿金额

甲方补偿乙方各项费用和金额如下：

1、房屋的货币补偿金额为人民币佰拾万仟佰拾元整（详见附件一评估报告）；

2、附属物补偿金额为人民币佰拾万仟佰拾元整（详见附件一评估报告）；

3、搬迁补助费为人民币佰拾万仟佰拾元整；

4、停产停业的直接经济损失补偿费为人民币佰拾万仟佰拾元整；

5、_______________________ ；

6、_______________________ ；

总计补偿金额（大写）人民币佰拾万仟佰拾元整。

第四条 产权调换房屋

1、甲方用于产权调换的房屋为现房，坐落于____________________，建筑面积平方米（其中：套内建筑面积平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米）。

产权调换房屋的价款总额人民币佰拾万仟佰拾元整。

2、甲方用于产权调换的房屋为期房（房屋平面图见附件二，房号以附件二上表示为准），坐落于 _______，建设用地规划许可证为，建设工程施工许可证为，［土地使用证号］［土地使用权批准文件］，房屋用途为，属结构，层高为，建筑层数为，地上层，地下层。（房屋装饰、设备标准见附件三）

⑴、该房屋阳台是［封闭式］［非封闭式］。

⑵、该房屋协议约定建筑面积为平方米，其中，套内建筑面积平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积平方米。

⑶、该房屋单价为每平方米元（人民币），总金额为人民币佰拾万仟佰拾元整。

⑷、协议约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。

房屋交付后，产权登记面积与协议约定面积发生差异，双方同意按下列方式进行处理：

① _____________________________________ ；

② _____________________________________ ；

③ _____________________________________ 。

⑸、规划、设计变更的约定

经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更，甲方应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知乙方。

乙方在通知到达之日起15日内有权做出是否退房的书面答复。乙方在通知到达之日内起15日内未作书面答复的，视同接受变更。甲方未在规定时限内通知乙方的，乙方人有权退房。

乙方退房的，甲方须在乙方提出退房要求之日起天内将乙方的房屋拆迁补偿金额支付给乙方，并按利率付给利息。乙方不退房的，应当与甲方另行签订补充协议。

第五条 差额结算

被拆除房屋与产权调换房屋差价款为，由支付给对方。该款于年月日前结清。

第六条 搬迁

乙方在年月日前搬迁腾空房屋，经甲方确认，旧房由甲方拆除。

第七条 产权调换房屋的交付

1、甲方在年月日前将产权调换房屋交付给乙方。

2、甲方应当在产权调换房交付使用后日内，将办理权属登记需由甲方提供的资料报产权登记机关备案。如因甲方的责任，乙方不能在规定期限内取得房地产权属证书的，甲方按补偿金额的％向乙方支付违约金。

第八条 过渡方式

乙方按下述第［］种选择过渡方式，甲方按乙方选择的方式给予支付临时安置补助费或提供周转用房：

1、乙方自行解决过渡用房。在过渡期内，临时安置补助费为每月元，按个月计算，计元；甲方先支付乙方个月，计元，余个月，计元，由甲方在的产权调换房屋交付时给付。（临时安置补助费自乙方旧房搬迁腾空验收合格之日起按月计算，发至产权调换房屋交付后四个月止。）

2、甲方提供周转用房。在过渡期内，甲方不支付乙方临时安置补助费。在甲方将产权调换房屋交付给乙方使用后四个月内，乙方腾退周转用房。

第九条 违约责任

因甲方的责任延长过渡期限的，乙方自行解决过渡用房的，自逾期之月起，甲方按照支付给乙方临时安置补助费，逾期超过六个月的，从第七个月起按支付给乙方临时安置补助费；乙方使用甲方提供周转用房的，除甲方继续提供周转用房外，自逾期之月起，甲方按照支付给乙方临时安置补助费。

第十条 注销

乙方应在年月日前向甲方移交有关房屋、土地证件，由甲方统一向房管、土地部门办理注销手续。

被拆迁房屋的水、电、电话、有线电视、天然气等迁移、转户、销户手续，乙方自行到有关部门申请办理，并结清已使用的水、电、气等费用。

委托拆迁合同格式(篇5)

甲方：____________

乙方：____________

甲方经过__________________县建设局同意批准，在________巷约___亩土地范围内进行开发建设，本项目涉及约_________户居民被拆迁户的房屋须拆迁，甲方决定将此拆迁范围的房屋的拆迁工作委托乙方进行，经过双方协商，达成以下协议：

1、甲方负责准备拆迁补偿资金、签订拆迁补偿安臵合同，按照与被拆迁户签订的约定支付拆迁补偿金；乙方负责与被拆迁户进行谈判、顺服搬迁以及房屋的拆除工作；

2、乙方必须按照甲方上报__________建设局《拆迁补偿方案》标准进行拆迁谈判，不能超出甲方以备案的《拆迁补偿方案》标准；

3、该项目总的拆迁期限为：共分3～4期拆迁，其中一期为_______范围内，拆迁期限约定为_____年___月______日至______年____月______日，期限45天，其余的拆迁范围以甲方下发的通知为准；

4、甲方派专人随处乙方工作，以保证随时掌握情况，联系沟通，便于拆迁工作的顺利进行；

5、乙方的拆迁服务费为每户3500元，其中商铺面积在100㎡以内的，按累计100㎡计算一户，超出100㎡的，按实计算；总计服务费为3500元_____户=_______元；乙方只要将被拆迁户顺服签订拆迁补偿合同、搬走将房屋腾空并将房屋拆除完毕，算乙方的拆迁工作完成，甲方按照乙方每成功一户并按前述标准支付乙方拆迁服务费；

6、为保证甲方的开发建设进度，乙方须按照总计服务费的30%缴纳履约保证金即______元，乙方可以分期支付，其中拆迁一期不得低于_____元；乙方在一期拆迁工作顺利按甲方约定时间完成后，甲方按每户奖励乙方300元拆迁服务费；进行二期拆迁时，乙方缴纳的一期拆迁保证金自动转为二期；

7、乙方不能因为有拆迁谈判难度而延期甲方的拆迁期限；否则，每延期一天，甲方有权按照乙方的拆迁进度比例扣除乙方的保证金，乙方每延期7天甲方按双倍扣除，可累计计算，甲方扣除保证金后，不足部分的保证金由乙方进行补交，如乙方在15日内拒绝补交保证金，甲方视为乙方自动放弃履行本合同，甲方有权不退还乙方缴纳的保证金，不足部分甲方可通过诉讼方式向乙方追讨；

8、如有意对抗拆迁者，由拆迁主管部门进行司法程序调解或不可抗力致使拆迁延期，不属乙方违约；

9、甲乙双方各自承担自己应缴纳的各种税金和费用；

10、乙方必须取得拆迁资格，具有拆迁资格证书或经_______建设局核实备案批准资格文件，进行合法拆迁；否则，由乙方自行承担所造成的后果以及给甲方造成的经济和名义损失；

11、若发生违约行为，有违约方承担违约赔偿责任；

12、本合同未尽事宜，双方协商解决；

13、本合同一式肆份，双方签字盖章后生效；

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________________

法定代表人（签字）：______________

法定代表人（签字）：__________________

___________年_______月_________日

___________年_______月_________日

委托拆迁合同格式(篇6)

委托人： （以下简称甲方）

受托人： （以下简称乙方）

根据谷仓吓城市更新范围的房屋及附属物拆迁事宜与受托人双方协商达成如下协议，特订立本合同。

一、委托事宜：

甲方将其经过有关主管部门批准 谷仓吓城市更新范围内的房屋及其附属物拆迁谈判安置补偿工作等，委托乙方办理。

二、拆迁范围及面积：

1、拆迁范围

2、拆迁面积 以甲方提供的拆迁红线范围为标准。

3、拆迁谈判补偿后，在拆迁范围内所建筑物由乙方组织拆除工作，残值归乙方所有，乙方负责建筑垃圾清运。

三、委托拆迁方式及内容：

（一）乙方的权利及义务

1、乙方应当协助甲方完成拆迁调查工作，查明建设用地范围内的被拆迁人的基本情况。

2、乙方还应该协助甲方制定拆迁计划和拆迁方案，并为甲方制定的拆迁方案提供咨询意见。

3、向被拆迁人送达有关拆迁工作的等事宜，将拆迁事宜告知被拆迁人。

4、向被拆迁人洽商有关安置和补偿事宜。

5、向被拆迁人宣传解释拆迁法律法规和政策，并执行这些法律规定政策。

6、乙方必须做好与被拆迁人拆迁合同范围内谈判文件，资料的备案及归档工作谈判补偿完后移交给甲方。

7、拆迁补偿标准按甲方已实施标准执行。乙方不得超出已执行的标准遇特殊情况必须请示甲方，不得擅自作主，造成后果由乙方负责。

（二）甲方的权利及义务

1、甲方应为乙方的工作提供便利条件。

2、乙方同被征收人签订的拆迁补偿安置，协议所设及的现金、金额、由甲方审核后以现金或转帐的方式支付给被征收人。

3、甲方负责政府及相关部门的协调工作并支付宣传费，评估费，拆迁征收公正费、行政裁决及强制执行等费用。

4、甲方提供拆迁征收范围内的所有被征收人的资料及信息，便于乙方开展工作。

四、拆迁谈判费用及支付方式期限。

1、甲方需向乙方支付的委托拆迁服务费按照所补偿费用及评估费用的 收取。

2、本合同经双方签订后，乙方每完成一户的签订（拆迁合同）并搬迁，甲方 个工作日向乙方支付该户的服务费。

3、乙方在合同规定期限内谈判拆迁完毕后，完成房屋拆除，某些建筑不够拆除费用及运渣费用，由甲方现场管理人员，概算补助乙方拆除费用及运渣费用、清运、场地平整等所有工作。

4、乙方在拆除房屋过程中需要加强安全管理，甲方不负责所发生安全事故的一切责任，乙方负责办理拆迁房屋相关手续（拆除相关事宜与甲方无关）。

5、乙方在合同规定期限内（即 个月）未完成谈判及搬迁工作，房屋拆除工作甲方不交于乙方拆除，相关条件自动失效。

五、拆迁期限。 年 月 日起 年 月 日止，若发生行政裁决或法律诉讼，以及不可抗力的因素，则时间顺延。

六、奖励违约责任：

乙方 月内完成拆 迁工作 户签订协议后全部搬出，甲方给乙方奖励 万元。如一方违约，需向对方支付合同总价款20%的违约金。

七、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商达成补充协议，补充协议与本合同同具有同等法律效力。

八、本合同一式六份，甲乙双方各持三份，经双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

委托拆迁合同格式(篇7)

甲方：_________

乙方：_________

因工程施工需要，甲方将岐山县五丈原镇东星村位于铁路红线范围内的房屋拆除等工程委托乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，达成如下协议：

一、工程地点：___________________________

二、承包方式：本工程实行包施工、包材料、包安全质量的承包方式。

三、工程范围：范围内的房屋拆除。

四、工程内容：范围内24栋建筑物，拆除上诉所列房屋至地坪。

五、开工时间：__年___月__日开工，__年___月__日完工。

六、双方责任

(一)、甲方责任：

1、甲方向乙方指定施工场地范围，对乙方进行技术交底，提供必要的测量配合及技术指导，但不因此免除乙方施工质量责任。乙方必须在甲方指定范围内施工。

2、负责对拆迁施工现场的监督、检查。

3、负责对拆除完毕的场地进行验收。

4、工程完工达到甲方要求后，甲方给乙方办理结算

(二)、乙方责任：

1、按甲方要求按时进入拆迁现场，保证工期的顺利完成。负责对本协议所列拆、除范围内所有建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作。

2、乙方负责做好与当地政府、村民各方面之间的协调工作。

3、乙方保证连续施工，确保在合同工期内完工。

4、乙方在施工中应确保作业安全，因乙方或其他原因造成的安全责任由乙方自行负责，由此发生费用由乙方承担。

七、计量与支付

1、工程造价：本工程采用总价包干，包干价格为_________元(大写：_________元整)，已综合考虑了现场条件等各种因素，包括作业全过程的工、料、机费，施工用材料(机械)倒运费等与施工有关的全部费用，是支付合同工程项目(工序)按技术交底施工达到质量标准及甲方要求，完成其缺陷修复及一切辅助工作所需的全部酬金的综合单价(含合同明示或暗示的所有责任、义务和风险的费用)。对于本合同中没有提到的内容均视为已包含在表中相应内容之中，合同履行期间不论发生工、料、机、的价格浮动或政策性变化，合同价格均不做调整。

2、合同签订生效后，甲方支付乙方50000元预付款，工程完工并通过甲方技术部门验收，甲方才根据实际完成的工程量支付乙方剩余30000元工程款。

八、附则

1、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2、本合同在履行中发生争议，甲乙双方应按照合同条款及有关法律规定协商解决，协商不成时，由劳动仲裁委员会裁决。

3、本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。

4、本合同字甲乙双方授权代理人签字或加盖公章后生效，双方结清工程款后合同效力终止。

甲方：_________乙方：_________

委托代理人：_________委托代理人：_________

时间：_________时间：_________

开户行：_________

委托拆迁合同格式(篇8)

根据《城市房屋拆迁管理条例》、《大连市城市房屋拆迁管理条例》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经双方充分协商，达成如下合同，以供双方共同遵守。

甲方经有关部门批准，在 (以下简称该地块，详见总平面图)进行__ 工程建设(以下简称该工程)，本工程涉及约 户居民私有房合同编号： 签订地点： 签订时间：屋(或企业、公有房屋)须拆迁，(房屋 间平方米，人口 人，拆迁概算 元。)甲方将该地块的拆迁工作委托乙方完成。

1、乙方同意甲方按下列第 项支付乙方完成本合同项下义务所需的全部费用：

(1)甲方包干性支付乙方拆迁工作费用人民币 元(RMB );

(2)按拆迁面积计算：每平方米人民币 元(RMB )，总价人民币 元(RMB )。

(3)其它方式： 以上费用为乙方处理甲方委托拆迁事务范围内的全部费用，包括但不限于安置补偿费、临时过渡补偿、搬家费、改变用途装修补偿费、有线电话迁移费、煤气气源费、搬迁进度奖、委托动拆迁费、动拆迁管理费、相关手续办理费用、拆除费、排渣费、治安费、三停费、拆迁占道费、不可预见费、利润、调整等一切费用。本费用不因任何因素而调整，除甲、乙双方另行协商一致，甲方无需再向乙方支付任何款项。

3、在甲方支付合同价款之前，乙方应先向甲方开具合法有效的发票并积极配合办理相关手续，否则甲方不承担逾期付款责任，一切不利后果由乙方承担。

1、双方确认拆迁总工期为 天以下，即 年 月 日始至 年 月 日前完成本合同约定的全部义务。

2、阶段工期为： (由业务部门按双方协商填写，尽可能细化，至少包括手续办理时间、补偿合同签订时间、拆除时间、围挡的时间等) 。

3、乙方逾期履行任何一个阶段工期，或甲方认为完工日明显地不能实现，甲方有权要求对工程的一个或多个部位优先完成，乙方须无条件地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。

1、乙方负责协助办理动拆迁相关的一切手续，包括但不限于动拆迁许可证等、三停、排渣、占道、环保、噪音超标等，乙方应负责办理该地块范围内煤气、水、电原有指标保留证明，并在政策允许的情况下转移给甲方使用;了解该地块范围内的相关资料情况，包括建筑物、构筑物、配套管网、道路等。

2、乙方负责对被拆迁人进行拆迁动员，负责与被拆迁人签订和实施补偿、安置的协议，承担全部动迁安置任务和处理解决所有的纠纷并承担其全部责任。乙方应将所有补偿安置协议提交甲方审核、备档。

3、乙方负责按甲方的要求将该地块所有建筑物、构筑物、附属设备设施拆除，并把所有垃圾排走，达到现场平、道路清，排渣标高为房屋室外自然地平标高，满足甲方要求并通过甲方验收。

4、乙方负责该地块的围挡，围挡范围及标准要满足甲方和政府有关部门的要求。乙方并同意协助甲方办理围挡使用的相关手续。

5、其它本合同未约定但为完成合同目的及甲方要求应做的工作。

1、本拆迁工程不得以任何理由转包，如乙方私自转包的，甲方有权解除本合同，乙方并应当承担本合同总金额 %的违约金。

2、拆迁工程应达到(即乙方应向甲方交付)的标准 (由业务部门填写) 。

3、拆迁施工所需全部设备、材料均由乙方自行负责。

4、在拆迁施工工程中乙方应严格按照有关部门的安全施工规范进行施工，施工中发生的乙方施工人员及对第三方造成的人身、财产损害均由乙方承担赔偿责任，并不得因此影响甲方的声誉。

5、乙方在拆迁过程中在保证工期的同时，亦应保证采用合法的方法进行拆迁，如乙方违法强行、野蛮拆迁，则所产生一切责任乙方自负，并自行解决，如对甲方声誉造成不良影响，乙方负责尽力为甲方挽回并承担 的违约金。

1、乙方应在签订本合同时向甲方报呈拆迁施工组织计划，经甲方确认后，方可开始拆迁施工。甲方对施工计划的确认，并不能免除乙方作为专业性公司应负的责任。

1、拆迁过程中的一切情况，乙方应在每(日、星期、半个月、一个月)向甲方作出书面报告。在拆迁工作整体完成后，应向甲方作出详细说明的书面报告(包括拆迁的具体费用及支出情况等一切相关之情况)。

2、甲方可派专人随乙方工作，以保证随时掌握情况，联系沟通，便于拆迁工作顺利进行。

1、因甲方决定终止建设拆迁工作的，在对乙方已完成的拆迁工程给予相应补偿后，可终止本合同。

2、乙方因自身原因，而致无法履行本合同的，可向甲方提出书面申请;甲方同意解除合同的，乙方在支付违约金、赔偿甲方相应损失及甲方应向第三方承担的损失后可终止本合同。

3、任何原因导致合同解除，双方均于甲方工程完工后开始结算。乙方应于合同解除之日起2日内与甲方共同确认乙方已完成的工程量，并移交全部资料，否则乙方同意按甲方与后一施工方共同确认的工程量为准。

1、在本合同履行过程中，在乙方完全履行合同的情况下，甲方单方原因未向乙方支付本合同约定价款的，每逾期一日，承担当期应付款项 ‰的违约金。

2、如乙方未按本合同约定的内容履行任何一项义务的或未履行进度计划确定的各阶段工期完成拆迁工作的，每逾期一日或每违约一项/次，乙方应承担本合同总价款 ‰的违约金，且可累计，同时因此造成甲方对第三方违约，乙方应当承担甲方因此而须向任何第三方承担的一切责任。任何一项逾期达十日的或累计违约达 项/次的，甲方有权解除合同，同时乙方并应当承担本合同总金额 %的违约金及甲方应付给第三方的违约金、赔偿金。

3、乙方应保证具有拆迁的相应资质，否则导致的合同无效及甲方的一切损失、甲方应向第三方承担的损失均由乙方承担。

4、乙方违反诚信原则，与被拆迁户以不正当手段欺骗甲方谋取利益、或以其它原因损害甲方利益的，视为商业欺诈，乙方同意将涉及金额的双倍承担违约金，并同意甲方有权解除合同，乙方全额返还甲方已支付的款项，并承担合同总价款 的违约金。

因乙方原因导致合同解除，甲方为完成剩余工作委托其他施工单位继续施工发生的费用和因此需比原合同价格多发生的工程费用和对第三方的责任，皆由乙方赔偿贵甲方，甲方有权自应付乙方款项中直接扣除。

本合同在履行中若发生纠纷，甲乙双方应本着友好的精神予以协商解决，协商不成的，任何一方可向大连仲裁委员会申请裁决。

第十二条 本合同一式三份，甲方两份、乙方一份，自双方签字盖章之日起生效。

委托拆迁合同格式(篇9)

《拆迁委托合同》

甲方：_________________________ （以下称“业主”）

联系地址：_______________________

电话：__________________________

身份证号码：____________________

乙方：_________________________ （以下称“委托方”）

联系地址：_______________________

电话：__________________________

身份证号码：____________________

经甲乙双方友好协商，甲方同意将其位于__________小区（街道）______________楼栋_____________号房屋拆除并委托乙方代为处理。

一、拆迁房屋情况

拆迁房屋地址：___________________________

建筑面积：_______________________________

用途：___________________________________

层数：___________________________________

产权归属：________________________________

是否有共有人：___________________________

是否有抵押：_____________________________

其他特殊说明：___________________________

二、委托的事项

1、甲方委托乙方全权代理其房屋拆迁事宜，包括与政府有关部门的沟通协商、协调关系、办理相关手续等。

2、甲方授权乙方代理参与拆迁协商并签署相关文件，对拆迁方案、补偿方案等进行研究和意见反馈。

3、在拆迁过程中，乙方有权依据甲方授权进行协调和处理拆迁补偿等问题，并代表甲方收取拆迁补偿款。

4、乙方应当保证在代理过程中始终坚持诚实、公正、合法原则，严格遵守有关法律法规规定。

三、委托期限和报酬

1、本次委托期限为__________ 个月，自签订之日起生效。

2、甲方同意，向乙方支付委托报酬28000元人民币，包括实际支出的费用和代理工作所得报酬。

3、甲方同意，向乙方支付额外的费用，用于办理相关手续及协调沟通等事宜。

四、违约责任

1、甲方拒不支付委托报酬的，应当向乙方另行支付延期付款的违约金，违约金为委托报酬金额的20%。

2、甲方承诺并保证，其提供的所有材料和信息真实、准确、完整、合法，如因其提供的信息虚假、不完整，或违反相关法规而给乙方及相关方造成损失的，甲方应当承担相应的违约责任。

3、因乙方工作疏忽、失误或违反法律法规规定导致甲方损失的，乙方应当承担相应的赔偿责任。

五、法律适用和争议解决

1、本合同的签订、履行和解释均适用中华人民共和国法律。

2、因本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应当协商解决；若协商不成，双方一致同意提交争议至仲裁机构仲裁解决。

六、其他

1、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：___________ 乙方（签字）：__________

日期：______________ 日期：______________

附件：居民身份证复印件、房屋证明文件、拆迁协议文件等。

注：本合同为拟定合同样本，不作为法律依据。

委托拆迁合同格式(篇10)

委托拆迁服务协议书

甲方：(委托方)

乙方：(拆迁方)

根据《中华人民共和国宪法》、《城市房屋拆迁管理法》、《城市房屋拆迁管理操作规程》及相关法律、法规和政策的规定，为明确双方的权利和义务，确保拆迁工作的顺利进行，经双方协商一致，达成如下协议：

一、委托拆迁服务的内容：

1. 甲方将房屋拆迁任务委托给乙方实施。

2. 乙方应当遵循法律、法规和政策的规定，认真履行委托拆迁服务协议，确保拆迁工作的顺利进行。

3. 乙方应当为甲方提供必要的拆迁咨询、评估、谈判、法律、法规、政策等服务。

4. 乙方应当为甲方提供拆迁房屋的钥匙和拆迁房屋的管理。

5. 乙方应当为甲方提供拆迁补偿方案的设计和谈判服务。

6. 乙方应当为甲方提供拆迁安置方案的设计和谈判服务。

二、委托拆迁服务的时间：

1. 委托拆迁服务的时间自本协议签订之日起至拆迁完成之日止。

2. 拆迁完成之日是指拆迁双方完成拆迁补偿、安置、交接等事宜之日。

三、拆迁补偿和安置的标准：

1. 拆迁补偿和安置的标准按照《城市房屋拆迁管理操作规程》的规定执行。

2. 拆迁补偿和安置的具体标准由双方协商确定。

3. 拆迁补偿和安置的具体方案由双方签订拆迁补偿和安置协议后，按照协议约定实施。

四、拆迁补偿和安置的支付方式：

1. 拆迁补偿和安置的支付方式由双方协商确定。

2. 甲方将拆迁补偿和安置款支付给乙方。

3. 乙方将拆迁补偿和安置款支付给甲方。

五、其他约定事项：

1. 双方应当遵守相关法律、法规和政策的规定，确保拆迁工作的顺利进行。

2. 双方应当妥善保管本协议，任何一方违反协议规定，应当承担相应的法律责任。

3. 本协议一式两份，双方各执一份。

甲方：(签字)

乙方：(签字)

日期：

日期：

委托拆迁合同格式(篇11)

房屋拆迁委托合同

甲方（委托人）：_____________（下称甲方）

地址：_____________

证件号码：_____________

联系电话：_____________

乙方（受托人）：_____________（下称乙方）

地址：_____________

证件号码：_____________

联系电话：_____________

根据国家有关规定和双方协商一致，甲、乙双方经友好协商，就甲方拆迁安置事宜达成如下协议：

第一条 任务范围

1.乙方是为甲方代为办理房屋拆迁相关事宜的，包括但不限于拆迁安置、征地补偿、签署赔偿协议等相关事宜。

2.委托期限自本合同签署之日起至双方协商一致的任务完成之日止。

第二条 任务要求

1.乙方在履行委托时应秉承公平、公正、诚信原则，遵守国家法律法规和拆迁安置相关政策。

2.乙方在办理拆迁安置事宜期间应保证甲方合法权益不受侵犯，若因乙方操作不当给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

第三条 任务费用

1.本次委托乙方办理拆迁安置的费用，由甲方负责支付。

2.乙方在委托期限内完成任务后，应当向甲方提供相应的拆迁安置费用清单及收据等相关文件，以便甲方确认费用总额及每一项扣除标准。

第四条 任务完成标准

1.乙方完成拆迁安置任务后，应向甲方出具《拆迁安置证明》并盖章签字，以便甲方及地方政府确认。

2.委托任务完成后，双方应及时结清相关费用并完成任务验收。

第五条 违约责任

1.如果乙方在拆迁安置过程中有不正当行为，给甲方造成经济损失的，应当赔偿相应的损失，并承担由此而产生的法律责任。

2.如果甲方在拆迁过程中违反了约定，导致乙方无法完成任务的，应当承担相应的违约责任。

第六条 合同生效与解除

1.本合同经甲、乙双方签字、盖章，生效。

2.除非另有协商，本合同有效期为委托期限内，任务完成后自动解除。

3.委托期限内如需解除委托合同，则需得到该委托合同另一方的书面同意，双方应当协商解决相关信息保密、任务完成、费用结算等具体事宜。

第七条 其他

1.本合同内容双方都已充分阅读、理解并认同。

2.本合同条款如有未尽事宜，经甲、乙双方协商一致后，可以添加条款，并签字、盖章生效。

3.未尽事项另行协商为准。

甲方（委托人）： 签字 日期：

乙方（受托人）： 签字 日期：

委托拆迁合同格式(篇12)

委托拆迁服务协议书范本

第一章 总则

第一条 委托方为（以下简称“甲方”），地址：

第二条 承办方为（以下简称“乙方”），地址：

第三条 参与方为（以下简称“丙方”），地址：

第四条 本协议为甲方与乙方就拆迁服务事宜达成的协议，具有法律效力。

第二章 服务内容

第五条 甲方委托乙方提供拆迁服务，具体包括但不限于：在法律允许范围内协助甲方进行拆迁谈判、拆迁补偿协商、拆迁进度跟进等工作。

第六条 拆迁服务费用为人民币（以下简称“元”），具体费用根据服务内容和服务进度双方商定，由甲方在服务完成后支付给乙方。

第三章 权利与义务

第七条 甲方的权利与义务：

1. 提供真实、准确的拆迁资料，并按照乙方要求提供其他必要材料；

2. 配合乙方进行拆迁谈判和补偿协商，履行相应的义务；

3. 支付拆迁服务费用。

第八条 乙方的权利与义务：

1. 为甲方提供专业的拆迁服务，确保服务质量；

2. 根据甲方需求，协助进行拆迁谈判、补偿协商等工作；

3. 保护甲方的合法权益；

4. 尽力争取最佳的拆迁结果；

5. 保守甲方的商业秘密，不得向其他人泄露。

第九条 丙方的权利与义务：

1. 作为一个中立方，协助处理甲方与乙方之间的纠纷；

2. 监督并促使双方履行协议中的义务；

3. 在协议履行过程中，为甲方与乙方提供咨询和协助。

第四章 不可抗力

第十条 如因不可抗力事件（包括但不限于自然灾害、战争等）致使双方无法履行本协议约定的义务，双方应根据实际情况协商解决，尽量减少损失，并及时通知对方。

第五章 协议解除

第十一条 协议有效期为（X）年，自（日期）起至（日期）止。在协议有效期内，任何一方不得擅自解除本协议，否则需承担违约责任。

第六章 争议解决

第十二条 本协议履行过程中如发生争议，甲、乙、丙三方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向当地人民法院提起诉讼。

第七章 其他约定

第十三条 本协议未尽事宜，由甲、乙、丙三方另行协商解决，并以书面形式作为协议的补充文件，具有同等法律效力。

第八章 生效与履行

第十四条 本协议一式三份，甲、乙、丙各执一份，具有同等法律效力。

第十五条 本协议自双方签字或盖章之日起生效，至协议有效期届满或双方履行完毕后终止。

第九章 执法备案

第十六条 本协议经双方签字或盖章后，须及时向执法机关备案。

第十章 附则

第十七条 本协议中提及的所有日期以公历计算。

第十八条 本协议的表示方式包括书面、电子邮件、传真等，具有同等法律效力。

第十九条 本协议的解释权归甲、乙、丙三方共同所有。

以上仅为委托拆迁服务协议书的模板范本，具体协议内容仍需要根据实际情况进行修改和完善，双方可根据自身需求和利益作出相应调整，并确保协议的合法合规性。

装潢合同14篇

当面对不同类型的合同时，我们应该如何撰写呢？在法律法规对我们生活的方方面面产生影响之际，签订一份完备的合同变得非常必要且不可或缺。因此，本站特意为您搜集了一些关于“装潢合同”的资料，希望您喜欢并愿意与更多人分享！

装潢合同【篇1】

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

工程项目：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和多有补充合同)，以便共同遵守。 第一：工程概况

一、工程地址

二、居室规格：房型 层(式) 室 厅 厨 卫

1、 室，计 平方米; 2、 厅，计 平方米;

3、 厨房，计 平方米; 4、 卫生间，计 平方米;

5、 阳台，计 平方米; 6、 过道，计 平方米;

7、其他(注明部位)

总计：施工面积 平方米。

三、施工内容：详见本合同附件《家庭装潢施工内容单》和施工图。

四、委托方式：全包

五、工程开工日期： 年 月 日

六：工程竣工日期： 年 月 日

工程总天数： 天

第二条：工程价款

工程几款(金额大写) 元整。详见本合同附件(二)《家庭装潢施工内容单》。

第三条：质量要求

一、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件《家庭装潢施工内容单》。

二、工程验收标准，双方同意根据中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规的规定

三、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

四、质量检查监督部门：镇江市消协。

五、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

六、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工程衔接。

第四条：材料供应

一、乙方须严格按照国家有在价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件《家庭装潢施工内容单》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

二、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

三、甲方负责采购供应的材料、设备经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。

第五条：付款方式

一、合同一经签订，甲方即应付工程总价款的25%;当工期进度到瓦工开始( 年 月 日)，甲方即第二次付工程总价款的50%，当工期进度到油漆工开始( 年 月 日)，甲方即第三次付工程总价的15%，工程竣工验收后甲方即第四次付工程款的5%。剩余5%尾款待工程竣工验收一月后结算。(注：工程总价款包括材料费，人工费，设计费，施工清运费，管理费及税金)

付款要求：

甲方在应付款日期不付款是违法行为，乙方有权停止施工。

二、工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，按约定结算。

三、甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

第六条：工程工期

一、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担，由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

二、在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理、尽快解决纠纷，以继续施工。

三、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。

四、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。

第七条：工程验收

一、工程质量验收，详见本合同附件《家庭装潢施工内容单》，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

二、乙方通知甲方进行工序验收及竣工经验后，甲方应在一周内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方应自负责任。

三、甲方如不能再乙方指定时限内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用。

第八条：其他事项

一、甲方

1、提供房屋平面图，并向乙方进行现场交底。

2、开工前 天，甲方应搬清室内家具，陈设，不便搬移的应归堆，遮盖，以便乙方施工。

3、如确实需拆.改原建筑物或设备.管线.负责向有关单位办理相应手续。

二.乙方

1.应主动出示企业营业执照..会员证书或施工资质;如是下属分支机构，也需有上级公司出具的证明;经办业务员必须有法人代表的委托证书。

2.指派(姓名) 为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量的按期完成施工任务。

3.负责施工现场的安全，严防火灾.配证上岗.文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞.渗漏水.停电.物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。

4严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料.窝工或借故诱使甲方垫资，举报后按违约论处。

5.在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为 12个月。

第九条：违约责任

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第十条：争议解决

1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向镇江市消费者协会投诉，请求解决。

2.当事人不愿通过协商.调解解决.或协商.调节解决不成时，可以按照本合同约定向镇江市仲裁委员会申请仲裁;镇江人民法院提起诉讼。

第十一条：合同的变更和终止

合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要及时以书面形式提出，经双方同意后办理清算手续，订立终止合同协议，并办理终止合同手续后，可视为本合同解除。

第十二条：合同生效

一.本合同和合同附件向双方盖章，签字后生效。

二.补充合同具有同等的法律效力。

三.本合同(包括合同附件.补充合同)一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

装潢合同【篇2】

委托方，______________________

承接方，__________________

工程项目，甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行店铺装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

1、工程概况

工程地址，_________，

店铺规格，__________________________，

总计施工面积___平方米;

施工内容，详见装修施工图。

委托方式，按图纸包工不包料施工完成。

工期，_________年_____月_____日至_________年_____月_____日，工期共_____天

2、工程价款，工程价款__________________元。待工程结束后一次性支付完毕。乙方并提供三年的质量违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

3、争议解决，本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。合同生效，本合同双方签字后生效，本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

甲方，___________________

电话，_________________________

身份证号，_____________________

_________年_____月_____日

乙方，___________________

电话，_________________________

身份证号，_____________________

_________年_____月_____日

装潢合同【篇3】

甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

1. 装潢施工地点：

2. 住房结构：钢筋混凝土;房型_3_房_2_厅_1_套，建筑面积约152平方米。

4. 装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，窗套门套的制作，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，储藏室、家具打造，清洁工程，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。(关于搬运工程的补充约定：甲方在采购过程中，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下的情况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内)。

5. 总价款：￥_约_13,000_元(包括清洁费和搬运费)，大写(人民币)：_壹万叁千元整_。

以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工。如甲方决定对该房屋初定装修工程项目进行变更，包含增加或删减，该总价款不做变更。

6. 工期：自_xx_年_11_月_25_日开工，至_xx_年_1_月_25_日竣工，工期_约60_天( 以上规定工期为指导工期，为保证施工质量，原则上不少于以上工期，也不应超过工期15天。如遇甲方材料供应不及时等问题，则相应顺延竣工日期)。另，如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行(如延长工期后遇春节假期，甲方允许乙方春节期间停工7至12天)。

1. 乙方(即 )在装修期间承担施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方，提供材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方(即 )提出赔偿。

2. 乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理(陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况，需与甲方协商并且获得认可)。

3. 乙方负责人 负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，可以要求乙方无条件更换。最新装潢公司装修合同

1. 全部工程用装修材料均由甲方提供，装修施工设备、工具由乙方提供。

2. 甲方负责采购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的'，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。

3. 乙方必须负责进行材料的搬运上楼工作。

4. 为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工期延误由甲方承担责任。乙方同时必须提供大致精确(+/- 5-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担，或者由乙方负责运输退回供应商。

装潢合同【篇4】

委托人： (以下简称“业方”)

受托人： (以下简称“设计方”)

鉴于业方请设计方就“ ”项目(以下简称“本项目”)提供室内装潢设计服务， 而设计方亦同意就以下所述条款与条件，担任本项目所委托之设计方。 业方及设计方兹就本项目之室内装潢设计服务，同意订定下列条款以资遵循：

1. 委托及工作内容

1.1 业方委任设计方担任本项目之专任室内装潢设计方，并指定本项目主设计师由设计方的__ ___先生担任，设计方同意接受此项委任。

1.2 合同工作内容将限定以下范围内之室内装潢设计：

1.2.1 行政楼1F、2F、3F、4F、5F及顶层。

首层

门庭、过道、消防门及通道

-接待前台

-会议室、洽谈室、音控室、茶水间、产品展示区

- 宾客电梯厅、玻璃旋转楼梯

-男女卫生间

第2层

- 宾客电梯厅及通道

- 洽谈室、办公室、茶水区

-男女卫生间

- 客用楼梯、玻璃旋转楼梯及公共区域

第3层

- 宾客电梯厅及通道

- 会议室、办公室、茶水区及公共区域

- 男女卫生间

第4层

- 宾客电梯厅及通道

-办公室、茶水区、弱电间及公共区域

-男女卫生间

第5层及顶层

- 宾客电梯及通道及公共区域

- 会议室、董事办公室、董事长办公室、茶水区

- 男女卫生间

1.3 设计方就前述工作位置进行之工作应尽量与业方之项目协调员完全配合，一切工作计划亦需要完全配合业方之规划时程、设计整合及施工顺序。

2. 服务范围

2.1 设计方之服务范围需要包括电气设计、平面配置及空间分隔规划、色系及配色计划、材料及内装之规格与范围、家具及陈设之遴选，以及与业方委任之项目协调员及其它顾问之间的协调与咨询。

2.2 设计方之服务范围需包括参加由业方或其委托之项目协调员及其它顾问在任何工地所召集之一般会议。

3. 内装设计

业方本着对设计方的完全信任，同时在对设计方的设计成果给予高度期望的前提下委托设计方担当 的室内装修整体设计。设计方承诺明了业方的标准，富有特色，环境高雅的的整体意图及要求，对业方所有的 项目进行内部装修整体设计。在具体的设计过程之中，设计方应本着节省项目业方用于装修成本投入的原则，在不影响设计效果的前提下尽量降低投入的装修成本。同时在物料的选择，施工工艺的运用上都应尽量考虑其经济效益并保持设计的独特性、可操作性和经济性，以减少本项目本身投入使用后的经营成本压力。

A.家俱配置图。

陈述所有固定装置、家俱图样上配合每件家俱和装饰拟定规格表标明编号，以便查阅材料规范说明。

B.建筑资料图

陈述关键性地点构形，如间隔墙位置，标明尺寸等资料以供建筑师使用。

C.天花图

陈述所有有关天花资料如物料、造型、饰面、颜色、灯具铺设、灯具之选择、机械资料，以供特聘之专业顾问，如灯光设计人员，综合于其设计内。

D.配电图

陈述有关电器/设备所需之机电插座位置、机械设备构形及位置等。

装潢合同【篇5】

汽车装潢承包合同

一、甲方与乙方遵循平等自愿的原则，就甲方汽车装潢的需求达成以下承包合同。

二、项目内容及要求

1.甲方要求乙方对其汽车进行全面的内饰和外观装潢，包括但不限于座椅、车顶、内饰板、地毯、挂饰等。

2.乙方应根据甲方提供的车型和要求，选择符合甲方需求的材料和装饰方案进行装潢，确保装潢质量和耐久性。

3.乙方应确保所提供的材料符合国家质量标准，并提供符合安全标准的装潢服务。

4.乙方在装潢过程中应对汽车进行保护，避免划伤、损坏等意外情况发生。

5.乙方应按照约定时间完成装潢工作，并保证装潢质量符合甲方的要求和期望。

三、价格和付款方式

1.双方达成一致意见，总价为人民币XXX元。付款方式为：甲方预付比例为工程总价的30%作为订金，剩余70%于工程完成后三日内一次性支付。

2.若因甲方原因导致工程中止或取消，乙方有权要求甲方支付已发生的相关费用及工期索赔。

四、保修和维护

1.乙方提供装潢后的保修期为XXX个月，需提供相应的保修卡，并对装潢质量问题负责。

2.甲方在装潢后的保质期内如发现装潢质量问题，应及时通知乙方，乙方应进行维修或更换。

3.甲方在使用过程中需按照乙方给出的使用和保养手册进行使用和保养，以确保装潢的使用寿命和质量。

五、风险责任

1.乙方在装潢过程中产生的意外损坏，由乙方承担全部责任并自行解决。

2.乙方应购买必要的第三者责任险和财产保险，以规避在工程过程中可能造成的损失。

3.甲方因装潢过程中发生的第三方人身或财产损失，由乙方承担相应的赔偿责任。

六、合同变更和解除

1.如需对合同内容进行变更，双方需达成一致意见并签署书面变更协议。

2.如有一方无法履行合同义务，需提前三个工作日书面通知对方，并进行友好协商解决，如无法达成一致意见，可按照法律规定解除合同。

七、争议解决

1.对于因履行本合同发生的争议，双方应通过友好协商解决。如无法达成一致意见，可提交至相关仲裁机构进行仲裁。

2.合同解释和执行适用中华人民共和国法律。

八、其他事项

1.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。

2.合同附件包括：装潢方案、装潢材料清单、装潢费用细则、保修卡等，合同附件与合同正文具有同等法律效力。

以上析述了一份汽车装潢承包合同的基本内容。双方在签署合同前应仔细阅读并确保理解所有条款和义务。通过签署此合同，甲方和乙方将建立起可靠的合作关系，确保装潢质量和顾客满意度。同时，合同中的条款将作为双方的法律依据，一旦发生争议，将以友好协商为前提，并通过法律途径解决任何矛盾和争端。

装潢合同【篇6】

委托人：_____________________________（以下简称“业方”）

受托人：______，注册办事处位于_____（以下简称“设计方”）

鉴于业方请设计方就“__________ 假日酒店”项目（以下简称“本项目”）提供室内装潢设计服务， 而设计方亦同意就以下所述条款与条件，担任本项目所委托之设计方。

业方及设计方兹就本项目之室内装潢设计服务，同意订定下列条款以资遵循：

1．委托及工作内容

1．1业方委任设计方担任本项目之专任室内装潢设计方，并指定本项目主设计师由设计方的__________先生担任（Mr．H．L．LIM），设计方同意接受此项委任。

1．2合同工作内容将限定以下范围内之室内装潢设计：

1．2．1酒店区域（指除酒店内的厨房、机房等专业封闭场所外的所有客用区域，如餐饮场所、客房、健康中心、俱乐部，公1234

设计方无需为电力、机械系统设计出工程图纸，但需提供图纸显示出器具位置使用系统回路设计图，并注明水、电、空调等动力需要量及正确位置并配合专业设计师的要求提出自己所知的建议。

3．3．3设计方应在业方进行邀请承包商投标或对内装设计工作报价的过程上，协助业方或其项目协调员。惟所有承包商之选定均属业方的权责，设计方对承包商之任何举措、疏忽或不履约的行为不负担任何责任和义务。

3．3．4设计方应在业方进行审批承包商标单或报价的过程上，协助业方、其项目协调员或其估算师，以确认投标者之投标案均符合设计之设计图与规范的要求及选定之材料。任何与设计图说、规格不同或使用替代之同级材料，均需经设计方审验同意。

3．4第四阶段：协调与检验

3．4．1设计方需定期视察施工场所，并需与业方、其建筑师或项目管理单位要求时到场，惟本项要求需于合理的时间内提前通知设计方。业方于提出要求后，设计方应在合理时间和间隔下依工作的进展。关切业方的承包商或次承包商之合同执行，以确保所有室内装修工作均已照施工图说、规范与设计之理念进行。

3．4．2设计方需在业方的要求和指示下依本案第7．0条提供一名全职的工地协调员（以下称为“工地协调员”）在施工现场对关于室内装修之工作进行检验，联系并与业方、其项目协调员或其它顾问、承包商或其次承包商进行协调。工地内装协调员应逐日核对数据并提供此数据予任何需要单位，以利室内装修施工与安装作业进行。

3．4．3 工地内部协调员应遵照设计方的指挥并使用设计方之技术协助以利协调与检验工作的顺利进行。

3．4．4 工地内装协调员需有必要只授权和责任，以能代表业方接受或拒绝任何室内装修工作之成品以维持室内装修工作成果能达到合理的标准与品质。

3．4．5 工地内装协调员应在设计方的指挥下针对第1．2条中详述之所有服务区域编列施工瑕疵、疏忽及缺失改正建议清单。

3．4．6 假使业方或其项目协调员自行雇佣工地内装协调员，其内装协调员应接受来自设计方的指挥，惟本项工地内装协调员的所有薪水、红利和费用均由业方负责。

3．4．7 设计方（在工地内装协调员之协助下）针对1．2条款中详述之所有服务区域，完成提送施工瑕疵、疏忽及缺失改正建议清单。视为本设计合同第四阶段的完成。

4．除外之合同服务项目

前述条款所述之设计方工作范围与责任并不包括合同没有具体提及的，酒店以外的其它工作范围及责任。所有未提及之项目均应适用本条款并认定为合同外之工作范围。有关该等除外工作包含下列各项：

4．1本项目中除了第1．2条所提的酒店所有工作区域外，属业方的建筑师极其它顾问之专业及责任范围的所有区域。

4．2本项目中除了第1．2条所提的所有工作区域外，所有与室内装修工作无关的建筑或其它专业工作项目，惟任何影响到客房结构、户型设计及组合调整与设计方专业范围有关的工作，设计方应针对装饰设计及酒店运作的需要及时提出相应的书面调整要求，以便建筑设计师进行相关的调整。

4．3所有照明、电器或机械项目和其它同类项目安装图或配线图或设计图等。惟任何与设计方专业范围有关的工作，设计方仍会依业方的要求给予书面的建议。

4．4空调系统设备的设计。但所有空调出风口及回风口等设施之整合应依照业方顾问的要求包含在工作范围内。

4．5非装饰设计的施工图说或计算数量，或场地钢筋混凝土、一般性结构工作、给排水配管、照明与所有机械的服务。

4．6厨房和洗衣房设备的设计和规范。

4．7研究调查业方整体项目预算之可行性。

4．8因遵照当地法令之规定而需与地方当局协调，而致需配合修改设计，或任何为配合取得执照或认可等之申办所需用之特别图说。

4．9任何为与前述合同条款规定之服务区域毫无关联区域所需之设计及咨询工作。

4．10投标和合同文件的准备。然而，设计方需提供业方所有其于本案范围内之详细设计图说和规范，以为据以包含在其投标/合同裆中。价目及数量表，招标和合同文件以及合同管理均非属设计方的责任。

4．11制服、图案及标志和专业照明设计以及艺术品之咨询及采购。然而。设计方应以书面的形式就制服、图案及标志和专业照明设计以及艺术品之咨询和采购阐述与设计意图及主题相关的意见，并予业方委任之专家密切配合以适切反映专业顾问的设计理念于设计之中，最终获致一整合之设计成果。

4．12施工/制造图或竣工图均由业方、其承包商或其次承包商提供。

5．设计工作之执行

为避免双方于设计工作之进行过程中对本案的服务范围有任何疑义，以下条款规范双方之功能及其责任与义务。

5．1设计方需提供如第3．0条之第一至四阶段所规定之设计图说与进度表和服务。

5．2所有计划方案、草图、报告与规范应以中、英文对照制作，以方便业方人员理解设计方的全部设计意图，且可在任何工作地点为之，惟设计方必须时时配合与业方或其项目管理单位之核定时程与进度表提送。

5．3所有内装设计图说、家具和照明设施之设计与图说，均属设计方的著作，在合同双方履行本合同后，业方享有设计方提供给业方的所有文件、文本、图册的所有权和使用权。同时业方承诺在未经设计方的同意下，业方不得或同意它方使用于本案范围以外之用途，除非是业方用于本项目内的替换、对外宣传推广或扩充方面。

5．4设计方除了提供材料的样品外，不得对任何人、团体和公司发布任何命令以承接任何工程、提供货物、代表业方接受任何的投标，或提供其它服务。

装潢合同【篇7】

装饰装潢合同书是在装饰装潢行业中常见的一种法律文书，它用于规范装饰装潢服务的双方之间的权利义务关系、工程实施标准以及其他相关事项。本文将从不同的角度来详细介绍装饰装潢合同书的相关内容。

一、合同书的基本要素

装饰装潢合同书作为一份合法有效的法律文书，需要包含一些基本要素，这些要素包括：合同的名称、签订地点和日期、合同双方的基本信息、合同的目的和内容、工程实施标准、工程进度和验收标准、合同的支付方式和付款期限、违约责任和争议解决方式等。

在合同的名称中，应当明确写明是装饰装潢合同书，以便双方一目了然。签订地点和日期是用于确定合同的签署地点和签署时间。合同双方的基本信息包括双方的名称、注册地址、联系方式等，这些信息将用于双方之间的沟通与联系。

合同的目的和内容是写明此次装饰装潢服务的具体内容和目的，包括装饰装潢的范围、工程量、工程质量要求等。工程实施标准是指根据国家相关的法律法规和行业标准来执行工程，以确保工程的质量和安全。

工程进度和验收标准是指装饰装潢工程的时间节点和验收要求，双方应当在合同中约定具体的工程进度和验收标准，以保证工程按时完工和质量合格。

合同的支付方式和付款期限是指装饰装潢服务的款项的支付方式和付款时间，一般会约定按进度支付或分期支付，并明确每一次付款的时间和比例。

违约责任和争议解决方式是指在合同履行过程中，如果一方违约或发生争议，双方应当承担的责任和解决纠纷的方式。这通常包括违约金的数额、争议解决的途径等。

二、合同的重点条款介绍

装饰装潢合同书中的一些重要条款包括：工程变更、工期延误、质量问题和索赔问题。

工程变更是指在工程实施过程中，由于一些不可预见的原因，需要对工程的范围、工程量、工程质量等进行变更的情况。在合同中应当约定双方对于工程变更的协商和处理办法，并明确变更后的工程量和费用的确定方式。

工期延误是指在工程实施过程中，由于一些不可抗力或其他原因导致工期延误的情况。在合同中应当约定工期延误的原因和责任、延期的天数和相应的补偿办法。

质量问题是指工程实施过程中出现的质量缺陷、问题或纠纷。在合同中应当明确工程的质量标准和验收要求，并约定双方对于质量问题的处理办法和相应的责任。

索赔问题是指在工程实施过程中，由于一方的违约或过错导致了损失的产生。在合同中应当约定索赔的方式、索赔的时效和索赔的金额等相关事宜。

三、合同履行与风险防范

装饰装潢合同书的履行需要双方共同努力，保证合同的执行和安全。在履行过程中，双方应当加强沟通和协作，保持合同的及时有效的履行。

同时，双方需要合理防范各类风险，包括劳动力不足、材料价格上涨、工程质量问题、现场安全等。在合同中，可以约定一些风险防范措施和责任分担方式，以保证在施工过程中的安全和顺利。

总之，装饰装潢合同书是规范装饰装潢服务的重要法律文书，对双方的权利义务关系和工程实施标准起到了重要的约束作用。在签订合同前，双方应当认真阅读合同的内容，确保各项条款的合理性和可行性，以避免后期的纠纷和争议。同时，在合同履行过程中，双方应当加强沟通和协作，确保合同的顺利实施。

装潢合同【篇8】

装潢合同

装潢合同是指在装修过程中为了保证双方的权益，明确各方的责任和义务而签订的合同。它是建筑装修过程中至关重要的一环，不仅能确保装修工作的顺利进行，还能为各方提供法律保障，避免纠纷的发生。

一、背景介绍

装潢合同通常是由业主和装修公司签订的。业主希望通过装修改善住宅或商业场所的实用性和美观度，而装修公司则负责提供专业的装修服务和材料。装潢合同的签订对于双方来说都至关重要，它不仅约定了装修工程的范围、费用、质量和工期等重要事项，还规定了双方的权益和义务。

二、合同内容

1.装修工程范围：明确装修工程的具体范围和内容，包括施工工艺、施工方法、施工材料等。双方要在合同中详细描述工程的具体要求，并确定是否包含拆除、翻新、新建等工作。

2.工程费用：明确工程费用的结算方式和支付期限。合同中应规定工程款的支付比例，如预付款、进度款、尾款等，以及支付款项的方式，如现金支付、银行转账等。还需要约定变更工程和超期工程的费用计算方法。

3.工程质量和验收：明确工程质量的标准和验收程序。合同中可以约定工程质量的验收标准，如国家标准、行业标准或双方协商的标准。同时，还应约定验收的时间和方式，如签订工程竣工证书、申请竣工验收等。

4.工期计划：明确装修工程的进度计划和竣工期限。双方要在合同中约定施工工期、开工和完工日期，并约定延期工期计算的方式和补偿办法。

5.违约与争议解决：合同中应包含违约责任的约定和争议解决的方式。双方应约定违约责任的承担方式，如违约金的支付、违约责任的大小等。同时，还要约定争议解决的方式，如协商、仲裁或诉讼等。

三、补充事项

1.保险责任：装修过程中可能发生意外事故，因此在合同中应明确保险责任。双方可约定谁来承担保险费用，以及在发生事故时赔偿责任的大小。

2.知识产权：若装修设计中涉及到知识产权，如专利、商标等，应在合同中明确权利的归属和使用方式。

3.委托施工：装修公司常常会将一部分工程委托给其他承包商进行施工，因此合同中应说明委托施工的范围和责任。

四、合同签订流程

装潢合同的签订通常经过以下几个步骤：

1.洽谈：业主与装修公司进行初步洽谈，了解双方的需求和要求。

2.合同草案：装修公司根据双方的要求和条件，制定合同草案。

3.核对合同：双方核对合同内容，确认无误后，签署合同。

4.约定付款方式和时间：双方约定付款方式和时间，明确费用的支付方式和期限。

5.保留复印件：双方各保留一份合同的复印件，以备日后发生纠纷时使用。

充分理解装潢合同的重要性，遵守合同条款，能够使装修过程更加顺利，给业主和装修公司提供一个有条理和公平的合作环境。双方都应保持沟通和理解，以维护各自的权益和互惠互利的合作关系。

装潢合同【篇9】

委托装修方(甲方)

承接施工方(乙方)

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为了保证工程顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，双方对室内外装饰装修工程(以下简称工程)签订如下协议：

乙方进场如次完不成《周计划施工进度表》规定的时间及工程任务，必须确保第二次完成施工进度，甲方将向乙方提出警告，甲方将罚乙方贰仟元整，连续三次完不成甲方下达的《周计划施工进度表》所规定的时间和工程任务。

一、工程内容：

1、工程地点：

2、工程承包方式：双方商定包工包料。

3、工程期限 天，开工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。

4、合同价款：本合同工程总造价为(人民币大写)

二、甲方义务：

1、提供施工期间的水源、电源。

2、负责调解有关部门的关系。

三、乙方义务：

1、施工中严格执行安全施工，操作规范，防火规定，施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

2、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

3、保证施工现场的整洁、工程完工后负责清扫施工现场。

四、工程变更：

工程项目施工方式如变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

五、材料的提供

1、乙方提供的材料由甲方验收合格，开始施工。

2、材料的标准：根据甲方的要求或价位、材料的品牌、档次、颜色，甲方应提前决定。出现以上问题更改乙方不予负责。

乙方在施工过程中无条件地服从现场管理人员的统一指挥，每日班前对施工人员进行安全教育及交底。乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业，施工现场严禁打架、赌博。

六、工程款支付方式

1、双方约定按以下方式支付工程款。

合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款：

支付方式：双方在合同签订后甲方向乙方首付，工程进度过半甲方应向乙方付中期款，工程完工时经甲方满意付清余款。

乙方人员在施工过程中如发生工伤事故，甲方协助乙方做好协调工作。

首付：

中期付：

余款：

2、工程款支付要求：如工程款本能按合同履行，造成工期延误乙方不予负责。

3、甲方向乙方出示相关证件：如身份证复印件或身份证号码。

七、合同争议解决方式：

本合同在履行过程中发生的争议由当事人双方协商解决，也可由有关部门调解，协商或调解本成的按下列方式解决。

严禁使用安徽安、安庆、金寨籍等地民工(发现使用安徽六安、安庆、金寨籍等地民工本用工协议作废清退出场。

1、提交 仲裁委员会仲裁。

2、依法向人民法院诉讼。

八、因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出工程施工现场，并负责将垃圾运到指定的地方。

九、附则

1、本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，双方各执一份。

4、本合同清单具有同等法律效力。

甲方签字： 乙方签字：

装潢合同【篇10】

家庭装潢合同

家庭装潢合同是指在进行家庭装潢施工之前，业主与装潢公司之间签署的一份合同文件。该合同具体规定了装潢工程的工作内容、费用、工期以及双方的权利和义务，确保了协作的合理性和有序性。

在家庭装潢合同中，首先要明确装潢工程的工作内容。这包括具体的装修项目，如墙壁翻新、地板更换、天花板装修等。还要详细说明所使用的材料、设备和工具等。通过明确工作内容，双方能够清楚地了解到工程的范围和规模，以便做好各种准备。

合同中还应具体规定费用问题。费用问题一直是家庭装潢的重要部分，合同应明确所有装修项目的费用，如材料费用、工人费用、设备费用等。还要规定付款方式和期限，以及是否涉及额外费用或罚款条款。通过明确费用问题，可以避免因费用纠纷而导致的合同破裂。

家庭装潢合同中的另一个重要方面是工期。工期是指装修项目的时间限制，包括开始施工的日期、预计的完工日期和每个项目的工作时间。在合同中，应明确规定工期，并约定迟延完成工程的责任和赔偿标准。这有助于确保合理的工期安排，以满足业主的需求。

家庭装潢合同还应规定双方的权利与义务。在装潢工程中，业主有权要求装潢公司提供合格的装潢材料和设备，并保证施工品质。同时，装潢公司也有义务按照合同要求完成工程，并保证工程的质量和工期。合同还可以规定如何处理意外情况和纠纷，以及提前终止合同的程序和条件。

家庭装潢合同中的其他需要注意的问题还包括保险责任、延误责任、合同的变更和解释等。这些细节问题对于确保合同的有效性和双方权益的保护都起着重要作用。

家庭装潢合同是确保装潢工程顺利进行并保护双方权益的一份重要文件。通过明确规定工作内容、费用、工期和双方权利义务，可以有效减少纠纷和争议，确保装潢工程的顺利进行。因此，签署一份详细具体的家庭装潢合同对于业主和装潢公司都十分重要。

装潢合同【篇11】

合同编号：_________

发包方(以下简称甲方)：

_________

委托代理人(姓名)：

_________

民族：_________

住所：_________

身份证号：_________

联系电话：_________

手机号：_________

承包方(以下简称乙方)：

_________

营业执照号：_________

住所：_________

法定代表人：_________

联系电话：_________

委托代理人：_________

联系电话：_________

建筑资质等级证书号：_________

本工程设计人：_________

联系电话：_________

施工队负责人：_________

联系电话：_________

根据本市相关法律法规以及《中华人民共和国民法典》的规定，甲、乙双方在平等自愿协商的基础上，就甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称“工程”）的相关事宜达成协议。针对该工程的特点，双方经过充分沟通与讨论，达成如下一致意见：

第一条　工程概况

1.1　工程地点：_________

1.2　工程装饰装修面积：_________

1.3　工程户型：_________

1.4　工程内容及做法(见报价单和图纸);

1.5　工程承包，采取下列第_________种方式：

(1)乙方包工、包全部材料(见附表三)。

(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料(见附表二、三)。

1.6　工程期限_________日(以实际工作日计算);

开工日期_________年_________月_________日;

竣工日期_________年_________月_________日。

1.7　工程款和报价单

(1)工程款：本合同工程造价为(人民币)________.金额大写：_________

(2)报价单应当以《北京市家庭装饰工程参考价格》为参考依据，根据市场经济运作规则。

(3)报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。

第二条　工程监理

若本工程实行工程监理，甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条　施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书

3.1　施工图纸采取下列第_________种方式提供：

(1)甲方自行设计的，需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。

(2)甲方委托乙方设计的，乙方需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份。

3.3　双方应当对施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书予以签收确认。

3.4　双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。

第四条　甲方工作

4.1　开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。

4.2　无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。

4.3　负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。

4.4　遵守物业管理部门的各项规章制定。

4.5　负责协调乙方施工人员与邻里之间的关系。

4.6　不得有下列行为：

(1)随意改动房屋主体和承重结构。

(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。

(3)在室内铺贴一厘米以上石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

(4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等管道设施。

(5)强令乙方违章作业施工的其他行为。

4.7　凡必须涉及4.6款所列内容的，甲方应当向房屋管理部门提出申请。

4.8　施工期间甲方仍需部分使用该居室的，甲方则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。

4.9　参与工程质量施工进度的监督，参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

第五条　乙方工作

安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

5.2　严格执行市建设行政主管部门施工现场管理规定：

(1)无房屋管理部门审批手续和加固图纸，不得拆改工程内的建筑主体和承重结构，不得加大楼地面荷载。

(2)不得扰民及污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不得从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动。

由乙方承担修理和损失赔偿的责任。

(4)负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。

(5)保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。

(6)保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。

5.3　通过告知网址、统一公示等方式为甲方提供本合同签订及履行过程中涉及的各种标准、规范、计算书、参考价格等书面资料的查阅条件。

5.4　甲方为少数民族的，乙方在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。

第六条　工程变更

在施工期间对合同约定的工程内容如需变更，双方应当协商一致。

由合同双方共同签订书面变更协议，同时调整相关工程费及工期。

工程变更协议，作为竣工结算和顺延工期的根据。

第七条　材料供应

(1)应当由甲方提供的材料、设备，甲方在材料设备到施工现场前通知乙方。

双方就材料、设备质量、环保标准共同验收并办理交接手续。

(2)应当由乙方提供的材料、设备，乙方在材料、设备到施工现场前通知甲方。

双方就材料、设备质量、环保标准共同验收，由甲方确认备案。

(3)双方所提供的建筑装饰装修材料，必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》。

(4)如一方对对方提供的材料持有异议需要进行复检的，检测费用由其先行垫付;

材料经检测确实不合格的，检测费用则最终由对方承担。

在施工使用中的保管和质量控制责任均由乙方承担。

第八条　工期延误

8.1　对以下原因造成竣工的日期延误，经甲方确认，工期应当顺延：

(1)工程量变化或设计变更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

8.2　对以下原因造成竣工的日期延误，工期应当顺延：

(1)甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的;

(2)甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的;

(3)因甲方责任造成工期延误的其他情况。

8.3　因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延;

因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。

8.4　判断造成工期延误以“双方认定的文字协议”为确定双方责任的依据。

第九条　质量标准

应当严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的标准执行。

9.2　本工程施工质量按下列第_________项标准执行：

(1)《北京市家庭居室装饰工程质量验收标准》

(2)《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》

应当申请由相关行政主管部门认可的专业检测机构予以认证;

认证过程支出的相关费用由申请方垫付，并最终由责任方承担。

第十条　工程验收

10.1　在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收：

(1)材料验收;

(2)隐蔽工程验收;

(3)竣工验收。

10.2　工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后三日内组织验收。

验收合格后，双方办理移交手续，结清尾款，签署保修单，乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图。

10.3　双方进行竣工验收前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

10.4如果双方未经过验收手续，甲方禁止入住。如果甲方擅自入住，则被视为验收合格，因此任何由此引起的损失将由甲方承担。

10.5如果在工程质量、室内空气质量及经济方面没有涉及到较大问题，双方可以协商一致并签署“竣工验收遗留问题协议”（作为竣工验收单的附件），然后就可以先行入住了。

10.6本装修工程验收合格后，自双方签字之日起，在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为两年，厨房、卫生间等有防水要求的区域防渗漏工程保修期限为五年。

第十一条　工程款支付方式

11.1　合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款：

11.2　工程进度过半，指工程中水、电管线全部铺设完成，墙面、顶面基层按工序要求全部完成。

11.3　工程验收合格后，甲方对乙方提交的工程结算单进行审核。

自提交之日起二日内如未有异议，即视为甲方同意支付乙方工程尾款。

11.4　工程款全部结清后，乙方向甲方开具正式统一发票为工程款结算凭证。

第十二条　违约责任

12.1　一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任;

因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。

12.2　一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方。

12.3若甲方未在合同约定的工程款支付期限内支付第二、第三次款项，并且没有合理的理由，每延误一天，乙方有权向甲方收取2‰的违约金作为迟延部分工程款的赔偿。

12.4　由于乙方责任延误工期的，每延误一日。

12.5因为乙方的责任导致工程质量和室内空气质量不符合要求，乙方应按照以下约定进行返工、修理、综合治理和赔付：

(1)对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。

因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按12.4的标准支付违约金。

(2)对室内空气质量不合格，乙方必须进行综合治理。

因治理造成工程的延期交付视同工程延误，按12.4的标准支付违约金。

(3)室内空气质量经治理仍不达标且确属乙方责任的，乙方应当向甲方返还合同的工程全部价款;

甲方对不达标也负有责任的，乙方可相应减少返还比例。

第十三条　争议解决方式

双方如发生争议，应首先协商解决。若协商不成，可以向市场主管部门、消费者协会等申请调解，或直接向_______人民法院起诉，或按照达成的仲裁条款或仲裁协议进行仲裁解决。

第十四条　附则

14.1　本合同经甲乙双方签字(盖章)后生效。

14.2　本合同签订后工程不得转包。

14.3合同各方可通过书面形式对本协议进行变更或补充。但如变更或补充导致减轻或免除应由乙方承担的责任，仍以本协议为准。

双方应当本着公平原则协商解决。

14.5　乙方撤离市场的，由市场主办单位先行承担赔偿责任;

主办单位承担责任之后，有权向乙方追偿。

14.6　本合同履行完毕后自动终止。

第十五条　其他约定事项

_________.

甲方(签字)：_________乙方(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 委托代理人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

市场主办单位(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________

委托代理人(签字)：_________

_________年____月____日

装潢合同【篇12】

供方：（以下简称甲方）

需方：（以下简称乙方）

一、货物的品名，规格型号，数量及单价

二 产品质量

供方应保证必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量“的环境保护标准以及国家和行业规定的其他质量要求，技术指标与出厂标准，做到外观整洁，标识清楚。

三、保修方式

以上产品在质保期内出现产品质量问题，供方应负责三包（包修、包换、包退），所产生的费用由供方自行承担、包修期满后需方享有终身成本价维修服务。

四、交货时间与地点

供方负责将货物运送至约定地点，承担相应运输、保管、装卸的费用。需方在交货地点对数量、外观检查后验收，对产品质量不符合或规格不符的，有违合同原则的产品有权拒收，并由供方承担因此而产生的经济费用和一切损失。

五、付款方式

先款后货。

六、服务承诺：

1、 产品品种、规格、质量不符合本合同约定时，供方应在24小时内负责包修、包退、包换并承担因此给需方造成的全部损失。

2、供方未按本合同规定的产品数量交货时，少交部分，需方如需要，应照数补齐，需方如不需要，可以退货，由退货所造成的损失，由供方自行承担，如需方需要而供方不能交货，则供方应该给需方不能交货部分货款总值的20%的违约金，需方另行采购。

七：本合同一式二份，供方一份、需方一份。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

装潢合同【篇13】

委托方(甲方)：__________________________

设计方(乙方)：_____________________________

甲、乙双方经有好协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢设计，为保证设计顺利进行，特签订本合同，以资共同遵守。

第一条：定义：

“委托设计”：基于甲方委托乙方对其合法使用房屋进行室内装修的前提条件，根据本合同的相关约定，乙方向甲方提供对其房屋收费设计的一项服务：“施工合同”：甲、乙双方共同签订的“家庭居室装饰装修施工合同”。“设计定金”：为保障“施工合同”的有效签署及本合同的正常覆行，甲方在签订本合同后应支付的部分款项，该款项的具体使用办法详见合同约定。“丈量费”：乙方对房屋设计所需的必要参考数据进行实地测量并记录，甲方针对乙方此项工作而支付的相关费用。

第二条：工程概况：

一、工程地点：_______________________________________________。

二、房型规格：□单层房屋□复式房屋□其它____室_____厅____厨____卫___。

建筑面积：关门面积____________平方米。

三、测量时间：____________

四、负责设计本案的设计师____________

第三条：收费标准：

1、□单层房屋：收取设计定金900元、丈量费100元。

2、□复式房屋：收取设计定金1300元、丈量费200元。

第四条：费用总价

费用总价：____________元整。(人民币大写)____________元整。(例字：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零仟微亿)其中：丈量费：_______元整;设计定金：______元整。

第五条：付款方式和说明

1、本合同一但签订，甲方即付清上述费用总价，其中测量费不予退还;设计定金可在双方签订“施工合同”且甲方按“施工合同”约定付清第一笔预付款后退还。

2、设计师上门测量房型面积后，因甲方原因，双方没能签订施工合同的，设计定金不予退还。

第六条：设计要求

1、甲方应提供经物业部门认可的房屋建筑结构平面图，并向乙方提供实地丈量方面的方便和条件。

2、甲方在乙方出具平面图基础上和乙方进行设计上的沟通，直至甲方签字确定方案，乙方进入下一步施工图设计阶段。

3、设计结束时应出具所有施工图(包括：原始平面图，平面布置图，天花材质图，地面布置图及各主要施工立面图、开关、插座布置图)。

第七条：不可抗力

在合同执行过程中，如因双方当事人不能预见、不能避免、也不可克服的不可抗力事件，包括但不限自然灾害、意外事件等，导致本合同不能正常执行，受影响方应在24小时内通知对方，并及时取得当地相关政府部门出具的书面证明向对方出示。甲乙双方同意均不因此追究对方违约负责。

第八条：合同生效

一、本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。

二、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。

第九条：合同生效

因本合同引起及与本合同有关的争议，双方应协商解决，协商不成的，任一方均可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方(签字)： 乙方(签字):

地址： 地址：

电话： 电话：

委托代理人： 代表：

签约地址：

签约日期：

装潢合同【篇14】

发包方，____________________________________________

委托处理人，_____________单位，_____________________________

住所地址，__________________________________________________________

联系电话，_______________________机号，___________________________

承包方，____________________________________________

单位名称，__________________________________________________________

营业执照号，________________________________________________________

注册地址，__________________________________________________________

法定代表人，______________________联系电话，________________________

委托代表人，______________________联系电话，________________________

本工程设计人，____________________联系电话，________________________

施工队负责人，____________________联系电话，________________________

依照中华人民共和国民法典及其它有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程的有关事宜，达成如下协议，

第一条工程概况

1.1工程地点________________________________________________________

1.2工程内容及做法

1.3工程承包方式，双方商定采取下列第_______种承包方式，

乙方包工、包全部材料

乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料

乙方包工、甲方包全部材料。

1.4工程期限__________天

开工日期__________天______月_____日

竣工日期__________天______月_____日

1.5合同价款，本合同工程造价为___________________________元

金额大写，__________________________________________________________

第二条工程监理

若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

第三条施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第__________种方式提供，

1.甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份

2.甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份，设计费_____________元由甲方支付。

第四条甲方工作

4.1开工前______天，为乙方入场施工创造条件，包括，搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则

4.2提供施工期间的水源、电源

4.3负责协调施工队与邻里之间的关系

4.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续

4.5施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作

4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、工程竣工验收。

第五条乙方工作

5.1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程

5.2严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境

5.3保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通

5.4保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

第六条工程变更

工程项目或施工方式如需变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

第七条材料供应

7.1按合同约定由甲方提供的材料、设备，甲方应在材料到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续

7.2按合同约定由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料到施工现场前通知甲方，双方共同验收。

第八条工期延误

8.1对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延，

1.工程量变化或设计变更

2.不可抗力

3.甲方同意工期顺延的其他情况。

8.2因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

8.4因乙方责任不能按期完工，工期不顺延因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第九条质量标准

双方约定本工程质量按下列第_____________项标准执行，

北京市家庭装饰工程质量验收规定

其它规定，______________________________________________________

施工过程中双方对工程质量发生争议，申请由________________部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由乙方负责，经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由甲方负责。

第十条工程验收和保修

10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收，

1.__________________________________________________________________

2.__________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________

乙方应提前二天通知甲方参加验收，阶段验收合格后应填写工程验收单

10.2工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移手续

10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为壹年。验收合格签字后，填写工程保修单。

第十一条工程款支付方式

11.1双方约定按下列第__________种方式支付工程款，

1.此合同签订地为，本市______________家庭装饰装修市场，工程款分两次支付，第一次于开工前三日，甲方向乙方支付合同总金额的60%，即___________元第二次于工程进度过半，将剩余工程款的40%，即______________元，由市场的有关管理部门负责代收。

2.合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款

支付次数支付时间支付金额

第一次开工前三日

第二次工程进度过半

第三次双方验收合格

3.其它支付方式，_______________________________________________

11.2工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后________日后如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

11.3工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一发票。

第十二条违约责任

12.1合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失

12.2未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责

12.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失

12.4甲方未按期支付第二次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_______元

12.5由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延

12.6由于乙方原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_____________元

第十三条合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时，按下列第__________种方式解决

1.向______________仲裁委员会申请仲裁

2.向____________________人民法院起诉。

第十四条几项具体规定

14.1因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的____________地点，甲方负责支付垃圾清运费用__________元

14.2施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_____把，由乙方当场负责安装交付使用。

14.3施工期间，乙方每天的工作时间为，

上午_________点_______分至______点_______分

下午_________点_______分至______点_______分。

第十五条附则

15.1本合同经甲、乙双方签字后生效。

15.2本合同签订后工程不得转包。

15.3甲、乙双方直拉签订合同的，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

15.4凡在本市各家庭装饰装修市场内签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关管理部门各执一份。

15.5合同履行完后自动终止。

15.6本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所在区的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人的合法权益。

合同附件

附件一装饰装修工程施工项目确认表。

附件二家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表。

附件三家庭居室装饰装修工程报价表。

附件四甲方提供装饰装修材料明细表。

附件五乙方提供装饰装修材料明细表。

附件六家庭居室装饰装修工程设计图纸。

附件七装饰装修工程变更单。

附件八工程验收单。

附件九工程结算单。

附件十工程保修单。

第十六条其它约定条款________________

附表一

一、顶棚1.涂料

2.乳胶漆

3.吊顶

4.顶纸

5.灯池

6.塑料板

10.颜色

二、地面1.通体砖

2.釉面砖

3.木地板

4.花岗岩

5.地毯

10.颜色

三、墙面1.涂料

2.乳胶漆

3.壁纸

4.软包

5.壁板

6.大理石

7.瓷砖

10颜色

四、装饰作法1.涂料

2塑料墙裙

3.木踢脚

4.砖踢脚

5.塑料踢

6.窗帘盒

7.暖气罩

8.木质阴角线

9.石膏阴角线

10.包门套

11.包窗套

12.包门

13.现制门

14.现制窗

15.现制吊柜

16.现制地柜

17.现制落地柜

18.包管道

19.暖气移位

20.管道改线

21.供电改线

22.作防水

23.灯具安装

24.洁具安装

25.油烟机安装

26.排风扇安装

27.热水器安装

28.洗手盆安装

29.洗菜池安装

30.拖布池安装

31.防盗门安装

32.铝合金门窗

33.挂镜线

34.饰物、镜子35.

甲方代表，_____________

乙方代表，_____________

附表二

家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

序号工程项目及做法计量单位工程量

甲方代表，_____________

乙方代表，_____________

附表三

家庭居室装饰装修工程报价单

金额单位，元

甲方代表，___________

乙方代表，___________

附表四

甲方提供装饰装修材料明细表

金额单位，元

材料名称单位品种规格数量单价金额供应时间供应至的地点

甲方代表，______________

乙方代表，______________

附表五

乙方提供装饰装修材料明细表

金额单位，元

材料名称单位品种规格数量单价金额供应时间供应至的地点

甲方代表，_____________

乙方代表，_____________

附表六

家庭居室装饰装修工程设计图纸

甲方代表，_____________

乙方代表，_____________

附件七

装饰装修工程变更单

变更内容原设计新设计增减费用

详细说明，

甲方代表，___________

乙方代表，___________

注，若变更内容过多请另附说明

附件八

工程验收单

序号主要验收项目名称验收日期验收结果

整体工程验收结果

年月日

全部验收合格后双方签字盖章，

甲方代表，_____________

乙方代表，_____________

附件九

工程结算单

年月日

1合同原金额

2变更增加值

3变更减值

4甲方已付金额

5甲方结算应付金额

甲方代表，______________

乙方代表，______________

附件十

工程保修单

公司名称

联系电话

用户姓名

登记编号

装修房屋地址

设计负责人

施工负责人

进场施工日期

竣工验收日期

保修期限_______年______月______日至_______年______月_______日

甲方代表，____________

乙方代表，____________

备注，

从竣工验收之日计算，保修期为一年。

保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行维修。

保修期内如属甲方使用不当造成装饰面损坏，或不能正常使用，乙方酌情收费。

本保修单在甲方签字、乙方签章后生效。

监督电话，

甲方，乙方，

法定代表人，

委托代理人，

年月日年月日

家庭装饰装修市场合同认证意见

市场合同认证章，____________________

委托代理人，________________

联系电话，__________________________

____________年__________月________日

工商行政管理机关签证意见，__________

经办人，____________________________

____________年__________月________日

抵押合同12篇

个性有时会决定我们做一件事情的态度，根据个性的不同可以引申出不同类型的个性句子，有个性的话语可以吸引别人的注意，关于个性的文案，哪一句给你的感触最深？小编为大家收集整理了抵押合同12篇，希望能够帮助到您。

抵押合同 篇1

编号：

抵押人：(以下简称甲方)

抵押权人：(以下简称乙方)

债务人：(以下简称丙方)

鉴于：

丙双方已签订《委托保证合同》，约定由乙方为丙方向(以下简称债权人)申请的为期年，金额计人民币大写元(小写元)的贷款提供连带保证担保。

2.为保障乙方在代丙方向债权人清偿债务后自身担保债权的实现，经各方充分协商，甲方愿意以其拥有所有权的向乙方提供抵押反担保，并承担反担保责任。

为确定各方的权利义务，现根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国担保法》等有关法律、法规之规定订立本合同。

第一条、释义

1.本合同中的乙方是指反担保法律关系中接受甲方提供的财产抵押担保的抵押权人，也是为丙方提供保证担保的保证人。

2.本合同中的甲方是指反担保法律关系中的反担保人，即向乙方提供财产抵押担保的抵押人。

3.本合同中的债务人是指对债权人负有债务并由乙方为该债务提供了保证担保的被保证人。

4.本合同中的债权人是指对债务人拥有债权并接受了乙方提供的保证担保的债权人。

第二条、抵押标的

甲方以下列财产作为反担保抵押物：

1.抵押物名称：

2.抵押物数量：

3.抵押物所在地：

4.房屋所有权证：

第三条、抵押物事项

1.双方商定抵押物的抵押价值为人民币大写：元，小写:元。

2.该抵押物的担保金额为人民币大写：元，小写:元。

第四条、抵押担保范围

本合同反担保范围为《委托保证合同》下的乙方因承担保证责任而向贷款银行偿付的所有款项(包括但不限于实际支付的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损失赔偿金、向贷款银行或第三方偿付的与追索该项贷款有关的诉讼费、财产保全费、差旅费、公证费、律师代理费等费用)、丙方应向乙方支付的担保费本息、违约金、损害赔偿金，乙方在追偿过程中所发生的相关费用等(包括但不限于诉讼费、财产保全费、差旅费、公证费、律师代理费等实现债权的费用)，以及乙方获得清偿前所产生的代偿款利息，利率按同期人民银行的基准贷款利率计算;相关裁判文书裁定加倍支付迟延履行利息的，应当依法支付，如遇基准贷款利率和加倍迟延履行利息两种情形并存时，以金额高者为准。

第五条、甲方的承诺和保证

完整的、合法的所有权和处分权。

2.甲方保证其提供的抵押物在本合同签订前不存在任何现实或潜在的争议或瑕疵，不涉及任何诉讼或仲裁。

完整、合法、有效。

第六条、甲方的义务

转让、出售、赠与、重复抵押或以其他方式处分，并不得实施减少或降低抵押物价值的行为。

2.由于甲方的行为而使抵押物价值减少或降低的，由甲方承担责任，甲方应在15日内向乙方提供与减少的价值相当的新的担保物。非甲方原因而使抵押物价值减少或降低的，乙方有权在甲方得到的赔偿范围内要求提供担保。

保管，并负责维修、保养，保证抵押物完好无损，并随时接受乙方的检查。有关费用(如仓储、经营、维修、保养等)由甲方承担。

争议、被查封、被扣押或已被设定抵押权的任何情况。

鉴定、保管以及其他费用由甲方承担。

第七条、抵押登记手续

抵押需要办理登记的，则甲、乙、丙三方应在本合同签署同时共同到财产登记机关办理本合同项下抵押的正式登记手续，并由乙方持有正式的抵押登记证明。委托办理抵押登记手续的费用和办理抵押登记手续的费用由丙方承担。

第八条、抵押权的实现

在乙方履行了代偿义务后的15日内未受丙方清偿的，乙方可依法申请法院强制执行并变卖该抵押物(抵押物价值由乙方委托的评估机构评估确定)，并以所得的价款优先受偿。抵押物变卖后所得价款仍不足以清偿的，乙方有权就不足部分继续向丙方追偿。

在抵押、质押、保证等各种反担保方式并存的情况下，乙方向各反担保人的追偿无顺序限制。

第九条、违约责任

1.甲方违反本合同第六条第2款约定的，乙方可要求甲方恢复抵押物原状，并要求甲方提供乙方认可的新抵押物，同时可要求甲方按抵押物价值总额的百分之五支付违约金。

灭失的，乙方可要求甲方恢复抵押物原状并重新提供乙方认可的新的抵押物。

第3款的约定，又未能按乙方要求将抵押物恢复原状或提供乙方认可的新的抵押物，则乙方有权要求甲丙任何一方提供其他方式的反担保，同时有权要求甲丙双方赔偿由此给乙方造成的一切损失。

4.甲方违反本合同约定的其他义务与责任以及丙方违反本合同的约定，甲丙双方应承担由此给乙方造成的一切损失。

5.甲方或丙方任何一方有下列情况之一的，应视为违约，乙方有权行使抵押权：

(1)甲方违反本合同的任何承诺和保证条款。

(责任。

(3)丙方未能向债权人偿还债务而使债权人向乙方主张代偿的。

(丙方或公司被宣告关闭、解散或破产。

(冻结、拍卖或采取其他强制执行措施。

甲方、丙方有其他违反本合同的任何行为或危害乙方正当利益足以妨碍本合同正常履行的行为。

丙方擅自与贷款银行变更借款合同。

丙方擅自提前向贷款银行还款。

甲方、丙方擅自变更或提前解除本合同。

如出现上述违约行为或丙方未能按借款合同约定的时间还款并导致乙方代为清偿的，则乙方有权在任何媒体(包括但不限于报纸等纸质媒体、网络媒体等)上披露(包括但不限于以黑名单或公告形式)甲方、丙方的违约行为及违约事实。

第十条、合同的独立性

1.本合同项下甲方所有义务和责任不因其他合同的解除或终止而当然解除或终止。

文件、合同而减轻或免除。

分立、重组、破产、解散、撤销等事项或变更企业有关登记事项而减轻或免除，本合同所列权利、义务由变更后的当事人、承继人继续承担反担保责任。

第十一条、合同争议的解决

本合同适用中国业已公布并正在执行的法律，本合同履行过程中发生的任何争议，当事人可以协商解决，协商不成的，任何一方可向乙方住所地人民法院提起诉讼。

第十二条、合同生效

乙、丙三方签字后生效。

修改、变更须经三方协商一致并订立书面协议。

第十三条、合同终止

本合同在债务人归还对债权人的全部债务或甲方的担保债权得到全部清偿后终止。

第十四条、其他

第十五条、文本及签署

本合同正本壹式份，甲方、乙方、丙方及相关机构各执壹份，具有同等法律效力。

本合同于年月日在签订。

甲方：(签字)

乙方：(签字)

丙方：(签字)

房地产抵押物清单

编号：

抵押物名称所在地

产权人产权共有人

面积用途

权证名称

及编号

评估值抵押价值

上述抵押物可作抵押价值合计：人民币

抵押权人(公章)

法定代表人或

委托代理人(签字)

年月日抵押人(签字或公章)

法定代表人或

委托代理人(签字)

年月日

抵押合同 篇2

车辆抵押合同范本

甲方(抵押权人)：_________ 身份证号码：________ 住址：________ 联系电话：_________

乙方(抵押人)：___________ 身份证号码：________ 住址：________ 联系电话：_________

乙方愿意以其所有的车辆就甲、乙双方于______ 年____月 ____日签订的《保证担保借款合同》向甲方提供抵押反担保。甲、乙双方现就该反担保事宜，经平等、友好协商，自愿达成如下条款，共同遵照执行：

第一条 抵押物 乙方提供的抵押车辆的详细情况以其向甲方提供的抵押物清单为准。

第二条 抵押物的抵押价值 该抵押车辆账面价值为_____元，评估值为_________ 元，现甲、乙双方商定抵押车辆的抵押价值总额为 _______元。

第三条 抵押物的清点、登记

乙双方共同清点核查抵押车辆。抵押期间，该抵押车辆的机动车登记证书正本、机动车销售统一发票正本、车辆购置税收据正本等交由甲方保管。

2、本合同签订后三日内，乙方负责到有关车辆管理机关办理抵押车辆登记手续，甲方对此予以协助，由此产生的费用全部由乙方承担。在办妥抵押登记手续之前，甲方有权拒绝为乙方提供担保手续。

第四条 抵押反担保的范围

1、上述《保证担保借款合同》中约定的甲方履行保证义务代乙方偿还的全部款项和自付款之日起的利息以及其因此支付的其他费用和损失等;

赔偿金以及实现债权的费用等。

保全费、评估费、拍卖费、执行费、律师代理费、调查取证费等。

第五条 乙方的义务

机动车辆损失险; 第三者责任险; 自燃险。

2、在抵押期内抵押车辆发生保险事故，甲方有权将保险赔偿金提存。在借款到期后，如乙方不能按期偿还借款，致使甲方承担担保责任的，甲方有权用保险赔偿金清偿借款及甲方为实现债权支出的费用，不足清偿的，甲方有权另行向乙方追偿。

3、抵押车辆在签订本合同前已先行保险的，乙方应到保险机构办理保险受益人变更手续(变更为甲方)。保险金额小于抵押车辆评估价值的，应补足保险金额。

4、本合同项下抵押车辆的保险凭证均交甲方保管。

出租、赠与等方式转让或以其他方式处分抵押车辆，也不得对抵押车辆增、拆、改、修。否则，甲方保留向乙方追索的权利。

保管，并负责保养和保修及年审，其一切费用开支由乙方承担.乙方必须保证抵押物的安全、完整，要合理使用抵押物，以确保抵押车辆价值不致非正常减少，并接受甲方的监督、检查。

7、抵押车辆毁损的，乙方应在五日内将抵押车辆恢复原状，未能恢复原状的，乙方应提供经甲方认可的其他等价财产作为新的抵押物或提供其他担保。

出租、转让、再抵押或以其他任何方式处分抵押车辆，并不得实施降低抵押车辆价值的任何行为。

9、抵押车辆价值减少时，乙方应在三十日内向甲方提供与减少的价值相当的担保。

乙方保证对抵押车辆享有所有权。

抵押期间，经甲方书面同意，乙方转让抵押车辆所得的价款优先向甲方提前清偿所担保的债权。

乙方不得隐瞒抵押车辆存在共有、争议、被查封、被扣押或已被设定抵押的任何情况。

第六条 违约责任

1、乙方违反本合同第五条第五款约定的，其行为无效，甲方可要求其按抵押车辆之抵押价值总额的10%支付违约金。

2、乙方违反本合同第五条第六款约定的，因保管不善致使抵押车辆毁损的，甲方可要求其恢复原状或重新提供甲方认可的新的抵押物，并可要求其按抵押价值总额的10%支付违约金。

3、乙方违反本合同约定的其他义务与责任的，其应按抵押价值总额10%向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。

第七条 抵押权的实现 在甲方履行了代偿义务后的____天内未受乙方清偿的，甲方可依照法律规定的形式以抵押物折价或以拍卖、变卖该抵押物所得的价款优先受偿。抵押物折价或拍卖、变卖后所得的价款仍不足以清偿的，甲方有权就不足部分向乙方继续追偿。

第八条 义务和责任的连续性 本合同项下乙方所有义务和责任不因其财力、地位等状况的改变，或与其他单位签订的任何协议、文件或合同而免除;也不因乙方发生合并、分立等情形或变更法定代表人、承办人等情形而免除。若本合同项下各方当事人发生合并、分立、变更等情形的，由变更后的当事人承担或分别承担本合同所列义务和责任。

第九条 通知

1、甲方对乙方的任何通知只要按照下列乙方地址或传真发送，发送日即视为送达乙方日期。

地址：______ 邮编：_____ 传真：____

2、乙方上述地址或传真变更时，应于变更之日起次日内书面通知甲方。

传真不准确或其变更后未依约通知甲方，致使甲方无法发送传真或发送信件被退回的，则甲方发送通知之日仍视为送达乙方日期。

第十条 争议解决方式

甲、乙双方在执行本合同中产生争议，应协商解决。协商不成的，由甲方所在地法院管辖。

第十一条 其他

乙双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章后生效。

乙双方各执一份。

3、本合同附件与本合同具有同等法律效力。

4、不论主合同或甲方因主合同与他人(包括但不限于乙方)签订的其他反担保协议有效与否，本合同仍然有效。

甲方(公章)：___________________ 乙方(公章)：_________________

法定代表人或授权代理人：_____________ 法定代表人或授权代理人：____________

_______ 年 _____月 ____ 日 附件： ______年 ____ 月 ___ 日，抵押物清单。

担保合同的种类

债权担保

债权担保的内容即担保权与担保义务组成的权利义务关系。债权人的担保权因人的担保和物的担保的性质不同，也表现不同的属性。在人的担保即保证中，担保权是一种债权性的请求权，属债权范围;而在物的担保中，则是一种物权性的优先受偿权，故也称为担保物权，两者间的效力相差较大。与此相对应，担保义务人的义务在人的担保中，实为一种债务，而于物的担保中则是一种物权负担。

保证合同内容

被保证的主债权种类、数额; 债务人履行债务的期限; 保证的方式; 保证担保的范围; 保证的期间; 双方认为需要约定的其他事项; 保证合同不完全具备前款规定内容的，可以补正。

抵押合同内容

被担保的主债权种类、数额; 债务人履行债务的期限; 抵押物的名称、数量、质量、状况、所在地、所有权权属或者使用权权属; 抵押担保的范围; 当事人认为需要约定的其他事项 抵押合同不完全具备前款规定内容的，可以补正。

质押合同内容

被担保的主债权种类、数额; 债务人履行债务的期限; 质物的名称、数量、质量、状况; 质押担保的范围;*质物移交的时间性; 当事人认为需要约定的其他事项 质押合同不完全具备前款规定内容的，可以补正

抵押合同 篇3

合同编号：____________

抵押人（甲方）：________________________________________

住所：__________________________________________________

电话：__________________________________________________

法定代表人：____________________________________________

开户金融机构及帐号：____________________________________

传真：__________________________________________________

邮政编码：______________________________________________

抵押权人（乙方）：______________________________________

住所：__________________________________________________

电话：__________________________________________________

法定代表人（或授权代理人）：____________________________

传真：__________________________________________________

邮政编码：______________________________________________

为确保_________号借款合同（以下简称借款合同）的履行，甲方愿意以其有权处分的财产作抵押，乙方经审查，同意接受甲方的财产抵押，甲、乙双方根据有关法律规定，经协商一致，约定如下条款：

第一条 甲方以“抵押物清单”（附后）所列之财产设定抵押。

第二条 甲方抵押担保的贷款金额（大写）_____________元贷款期限自______年____月____日至______年____月____日。

第三条 甲方保证对抵押物依法享有所有权或经营管理权。

第四条 甲方在本合同生效之日将抵押物权属证明文件交乙方，抵押期间该抵押物权属证明文件由乙方代为保管。

第五条 抵押担保的范围：贷款金额（大写）______________元及利息、借款人应支付的违约金（包括罚息）、赔偿金以及实现贷款债权和抵押权的费用（包括律师费、诉讼费等）。

第六条 本合同的效力独立于被担保的借款合同，借款合同无效不影响本合同的效力。

第七条 本合同项下有关的评估、保险、鉴定、登记、保管等费用均由甲方承担。

第八条 抵押期间，甲方有义务妥善保管抵押物，保持抵押物完好无损，并随时接受乙方的检查。

第九条 甲方应办理抵押物在抵押期间的财产保险。财产保险的第一受益人为乙方。保险单证由乙方代为保管。

第十条 抵押期间，抵押物如发生投保范围的损失，或者因第三人的行为导致抵押物价值减少，保险赔偿金或损害赔偿金应作为抵押财产，由甲方存入乙方指定的帐户，抵押期间甲方不得动用。

第十一条 抵押物价值减少，甲方应在30天内向乙方提供与减少的价值相当的担保。

第十二条 抵押期间，抵押物造成环境污染或造成其他损害，应由甲方独立承担责任。

第十三条 抵押期间，未经乙方书面同意，甲方不得赠与、迁移、出租、转让、再抵押或以其他任何方式处分本合同项下抵押物。

第十四条 抵押期间，经乙方书面同意，甲方转让抵押物所得的价款应优先用于向乙方提前清偿所担保的债权。

第十五条 借款合同履行期限届满，借款人未能清偿债务，乙方有权以抵押物折价或者以拍卖、变卖抵押物所得价款优先受偿，实现抵押权。

第十六条 发生下列情况之一，乙方有权提前处分抵押物实现抵押权、停止发放借款合同项下贷款或者提前收回借款合同项下已发放的贷款本息：

1．甲方被宣告破产或被解散；

第八条、第九条、第十一条、第十三条约定义务或发生其他严重违约行为；

程序、发生其他足以影响其偿债能力或缺乏偿债诚意的行为等情况。

第十七条 甲方因隐瞒抵押物存在共有、争议、被查封、被扣压或已设定抵押权等情况而给乙方造成经济损失的，应向乙方支付借款合同项下贷款金额________％的违约金，违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应就不足部分予以赔偿。乙方有权就违约金、赔偿金直接与甲方存款帐户中的资金予以抵销。

第十八条 乙方依法处分抵押物所得的价款，按下列顺序分配：

1．支付处分抵押物所需的费用；

2．清偿借款人所欠乙方贷款利息；

和赔偿金等；

4．支付其他费用。

第十九条 其他约定事项

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

第二十条 因本合同发生的关于动产抵押物的争议，经协商解决达不成一致意见的，应当向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第二十一条 本合同自“抵押物清单”中的抵押物均办理登记之日起生效。

第二十二条 本合同应由双方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章。

第二十三条 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方：（公章）________________

法定代表人： ________________

（或授权代理人）

________年________月________日乙方：（公章）________________

法定代表人： ________________

（或授权代理人）

________年________月________日

附表

_________号《抵押合同》项下 抵押物清单

抵押物名称

规格型号单位数量产权证书及编号处所抵押物评估价值（万元）已经为其他债权设定抵押额度（万元）备注抵押人：（公章） __________________

法定代表人或

（授权代理人）签字：________________抵押权人：建设银行行（公章）

法定代表人或

（授权代理人）签字：________________

抵押合同 篇4

甲方：（借款人、抵押人） 身份证号：

住址 ：

乙方：

甲乙双方经协商一致就机动车辆抵押借款的事项达成如下合同：车辆抵押协议书范本

第一条、抵押车辆品牌： 型号： 数量： 台 机动车牌照号码： 车架号码：

发动机号：

第二条、借款金额：人民币 元整 。抵押车辆评估价值：人民币 元。

第三条、借款期限： 年 月 日 至 年 月 日。

第四条、如甲方未能履行此约定，乙方有权单方提前终止合同并向甲方追索借款本金、利息、综合费用及违约金，行使抵押权。

第五条、抵押的.范围包括：

《机动车辆抵押借款合同书》项下的借款本息与综合服务费；实现债权和抵押权的费用（包括抵押登记费、律师费、诉讼费、申请执行费、拍卖或变卖费等）、罚息、以及应支付的违约金、赔偿金等。

第六条、双方责任：

抵押担保及依法保全等，无任何经济纠纷，如有纠纷甲方愿承担全部责任。

2、 抵押车辆在乙方封存。

3、 抵押车辆的保险，由甲方到保险公司办理投保手续，保险费用由甲方负担。

不可抗力等因素造成的车辆损失，免除乙方赔偿责任。

5、 机动车抵押期间，如果价值有所减少，乙方认为有必要对机动车重新估价，甲方必须予以合作。重新估价后，乙方认为机动车价值不足以担保其债权时，甲方必须提前偿还部分或全部借款。

6、 随车手续：由乙方保存。

无偿向乙方提供合法有效的过户手续。

第七条、甲乙双方在履行本合同中发生的争议，由双方协商解决。协商不成，须向乙方所在地人民法院起诉。

第八条、本合同在甲方还清借款本金、综合费用后，乙方将甲方提供的抵押物和证件等返还甲方。本合同自行终止。

第九条、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份以资信守。本合同未尽事宜，双方以补充协议的方式另行约定。

第十条、提示条款

甲方已阅读本合同所有条款，应甲方要求，乙方已经就合同条款做了相应说明，甲方对本合同所有条款的含义及相应的法律后果已全部知晓，并予以充分、准确无误的理解。

甲 方: 乙 方:车辆抵押协议书范本

年 月 日 年 月 日

抵押合同 篇5

抵押权人（甲 方）： 证件号码： 联系电话： 抵押人 （乙 方）： 证件号码： 联系电话：

法规，本着平等、自愿、真实的原则，为明确责任各守信用，经甲、乙双方一致签订此协议，并保证共同遵守：

2、为确保抵押权人与抵押人于月乙方愿以其私人房产作为抵押。

3、 乙方用作抵押房屋座落为产证号为： ，建筑面积 平方米。

：元，抵押权人为 。

元，借款期限为 个月，期限为 年 月 日至 年 月 日。

6、本合同办妥手续后，其房地产权证由甲方收执。

7、借款利率：按照年利率执行，按年支付一次。

8、甲方保证在合同规定的期限内按期还本付息，否则乙方有权处置抵押物。

9、抵押期限自本合同生效之日起至甲方履行完毕本合同止。

本合同期限届满前后，若乙方还清借款时，甲方应会同办理抵押权注销登记，不得借词刁难或故意拖延。若乙方届满不清偿，甲方可依法申请法院拍卖抵押的房产。

签订合同后，甲方未经乙方同意不得将抵押物出售、转让。抵押期间抵押物不受甲方破产、资产分割、转让及其他债权债务纠纷影响。

甲方如因本身责任不按合同规定支付借款，给乙方造成经济上损失，乙方应负责违约责任。

乙方如未按合同规定归还借款，甲方有权向松江区人民法院申请拍卖抵押物，用于抵偿借款本息，若有不足抵偿部分，乙方仍有权向甲方追偿。直至乙方还清甲方全部借款本息为止。

补充条款：

抵押权人（甲方）：抵押人（乙方）：

日 期：日 期：

抵押合同 篇6

抵押权人（甲方）：

________________________________________________

地址：____________

电话：____________

抵押人（乙方）：

________________________________________________

地址：____________

电话：____________

抵押物业地址：___________

乙方因生产、经营需要，向甲方借款。双方协商一致，达成协议。在乙方以位于的大院（以下简称抵押物，该大院登记于名下的，但实际所有权人为乙方）作为借款抵押物抵押给甲方，由甲方提供双方商定的借款额给乙方。甲方同意接受乙方以上述大院物业，作为本合

约项下贷款的抵押物。

第一条借款内容

元整，（小写）：元整。

2、借款用途，本款只能用于经营需要，不得挪作他用，更不得使用借款进行违法活动。

3、借款期限：自年月日起至年月日止，共计个月。

第二条还款方式

1、合同到期后乙方应主动归还借款本息。乙方将本息还清时，甲方应协助乙方办理抵押物注销登记。

2、借款的偿还：乙方保证在合同规定的借款期限届满时偿清本息。

3、本合同在甲方书面同意乙方延期还款的情况下继续有效。

第三条有下列情形之一的，甲方有权提前解除本合同，并通过提前行使担保债权或其他方式提前收回借款：

1、乙方偿还能力发生重大变化并足以影响其偿债能力或偿债诚意的行为。

乙方死亡，失踪或丧失民事行为能力后无继承人或受遗赠人、监护人，或其他法定继承人、受遗赠人、监护人缺乏偿债能力或拒绝履行借款合同。

乙方如发生合并、收购、重组、或因法院或政府机关或任何决意通过要解散、清盘、破产、关闭或指定接管人或信托人等去处理所有或大部分其所属之财产。

乙方不能偿还一般债权人的欠债，在清盘、倒闭时不能清偿债项或将要停止营业。

抵押合同 篇7

合同编号：__________________

抵押人（下称甲方）_______________________________

抵押权人（下称乙方）_______________________________

鉴于债务人_________________与乙方于_________年_____月_____日签订了《_________________________________》（下称主合同），为保障乙方在主合同项下享有的债权得以实现，甲方自愿以其有权处分的房地产为债务人履行主合同向乙方作抵押但保。甲乙方双方经协商一致，订立本抵押合同。

第一条本合同设定抵押的房地产如下：房地产区坐落房地产房屋结构名称房屋所有权证号预售合同备案号建筑总面积（平方米）用地总面积摊土地面积权证号（平方米）（平方米）建筑总楼层抵押楼层使用性质东：房地产状况四至西：以下栏目仅供在建工程填写《建设用地规划许可证》编号《建设工程规划许可证》编号已交纳的土地使用权出让金已投入工程款施工进度及工程竣工日期已完成工作量和工程量北：南：抵押房产面积（平方米）抵押房产分土地使用所有权人小区街（路）号（附号）栋单元楼号

第二条本合同担保的主债权种类：______________________________；币种：______________；数额：大写__________________元，小写_____________元。债务履行期限：自_______年____月____日起至_______年____月____日止。

第三条抵押房地产的价值为人民币（大写）_______________。

第四条抵押房地产由甲方占用与管理。甲方在抵押期间对抵押房地产承担维修养护义务，负责抵押房地产的安全与完好，并随时接受乙方的检查监督。如抵押房地产人为毁损、灭失以及发生其他使抵押房地产价值减损的情况时，乙方有权要求甲方修复抵押房地产，或在_____天内重新提供相应的经乙方认可的其他等值抵押物。

第五条本合同抵押担保范围为乙方主债权_______________万元，占主债权____%，及由此产生的附属债权。

第六条本合同抵押期限按下列第_____种方式约定：

不作约定。

第七条本合同自签字之日起押登记。天内，由甲乙双方共同到该房产管理登记机关办理抵押登记。

第八条抵押期间，抵押房地产被拆迁改造时，甲方必须及时书面告知乙方，并按下列第____种方式执行：

甲方以拆迁受偿价款偿付乙方在本合同担保范围内的主债权及附属债权。

第九条抵押房地产的转让按下列第____种方式执行：

抵偿第三方债务、赠与或以其他方式处置；2、甲方将抵押的房地产全部或部分进行转让时，应通知乙方并告知受让人转让房地产已经抵押的情况，转让价款须交乙方指定的机构提存。

第十条抵押房地产的再抵押按下列第____种方式执行：

甲方将抵押房地产余额部分再次抵押时，应通知乙方并告知新抵押权人抵押房地产已经抵押的'情况，但所担保债权不得超出余额部分的____%。

第十一条抵押房地产的出租按下列第____种方式执行：

甲方出租抵押房地产时，应当将设置抵押的情况告知承租人，且租金收入须交乙方指定的机构提存。

第十二条本合同其他约定按下列第________项执行：

在合同有效期内，未经甲方同意，债务人和乙方变更主合同条款或延长主合同履行期限的，甲方可自行解除本合同。

第十三条本合同在履行中发生争议，按下列第____种方式解决向乙方工商登记地的人民法院起诉。

第十四条本合同由甲乙双方于______年____月____日在__________签订；自抵押登记之日起生效。

第十五条本合同一式___份，甲乙双方各执___份，登记机关存___份。

甲方（章）：

住所：

法定代表人（签章）：

代理人：联系电话：

开户银行：帐号：

乙方（章）：

住所：

法定代表人（签章）：

代理人：联系电话：

开户银行：帐号：

抵押合同 篇8

抵押人： ，以下简称甲方

抵押权人： ，以下简称乙方。

甲方因________需要，以自有车辆做为抵押向乙方借款，经与乙方协商一致，特订立本抵押合同。

第一条 抵押物的名称、数量。

名称：____ 牌 型汽车 辆,车辆牌号为：_________ 发动机号为： 车架号为： 。上述抵押的车辆为_______所有。

第二条 抵押期限

抵押期限为____月，自____年__月__日起，至__

__年__月__日止。

第三条 抵押情况声明、暂管和保险

乙双方共同清点检查抵押物的数量、质量，并列出抵押情况声明，经核实无误后双方在抵押情况声明上签名，加盖手印，以示认可。

2、暂管：抵押物由乙方负责暂管，一切仓储及其保险管理费用均由甲方承担。

第四条 双方的义务及违约责任

1、甲方应保证是该抵押的合法所有权人，今后如因该抵押物的所有权归属问题发生纠纷，并因此而引起乙方的损失时，甲方应负责赔偿。

票据交给乙方。

毁损。

第五条 抵押物的处分、处分方式和还款项的使用顺序

出售、再抵押或以其它方式处分

2、处分抵押物所得的款项，接下列顺序使用。

第一：支付处分抵押物的费用。

第二：偿还欠乙方贷款。

第三：支付其它相关费用。

如扣除以上款项，尚有余额，应全部交还甲方。如处分抵押物所得的款项仍不足以抵还欠款本息者。乙方仍可根据原借款合同向债务人追索欠款。

第六条 其它

要求延长抵押期限者，经甲方提出书面申请，乙方审查同意并签订补充协议和作为本合同书的附件，可以延长抵押期限。

乙双方可另行协商，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力,如任何一方当事人不履行合同，对方当事人可根据《民事诉讼法》第一百八十六条之规定，直接向 _______人民法院申请强制执行。

3。 本合同正本一式三份，甲乙双方各执一份，如有担保人则执一份，传真件与原件具有同等效力。

4.本合同附表为本合同的有效组成部分，与本协议具有同等效力。

附：《抵押情况声明》

《抵押物产权证复印件》

抵押人：______(章)___(章)

地址：______

银行及帐号：______

抵押权人：___ 地址：_____ 银行及帐号：______年__月__日订立

抵押合同 篇9

中国农业银行商业( )农银抵合字( )第______号

甲方：中国农业银行

乙方：____________________________________

经甲、乙双方充分协商，甲方同意对乙方开发的位于_______________________________的_______________项目的购房人提供商业用房抵押贷款(以下简称“商业用房贷款”)。为明确双方权利义务，特订立本协议。

第一条 甲方向乙方所开发的上述项目商业用房的购房人提供商业用房贷款。具体购房人指与甲、乙双方签订《商业用房抵押借款合同》的借款人。

第二条 甲方对该项目提供的商业用房贷款最高限额为人民币_______________万元(大写____________________万元)。抵押贷款额度有效使用期自______年______月______日止。期満未使用的额度经甲方同意后可以展期。

第三条 甲方为该项目购房者提供不超过房价或评估价(两者取低者)_____%的贷款(其中营业用房贷款不超过房价的______%)。贷款期限最长不超过______年。

第四条 每笔贷款的金额、期限、利率、担保方式、违约责任等，以借款人与甲方签订的《商业用房抵押借款合同》的约定为准。对于不符合甲方规定条件的借款人，甲方有权拒绝贷款。

第五条 甲方应按照《商业用房抵押借款合同》的约定及时足额地发放贷款，并负责一次性将贷款划到乙方在甲方设立的售房专用帐户上。

第六条 乙方承诺

保质地完成项目的建造，使借款人能够按时入住。

结算业务集中在甲方办理。

代付业务。

4.协助甲方办理抵押贷款项下商业用房的抵押登记或预登记手续，并将房屋他项权证等记文件直接交甲方执管。

5.在借款人办妥抵押登记手续之前，对甲方提供的商业用房贷款承担回购保证责任，并在甲方开立“回购保证金专户”，按照甲方商业用房贷款余额的______%存入回购保证金。当借款人不能按期还本付息时，负责代为偿还，授权甲方直接从保证金账户中扣收。有关回购保证责任的具体内容以《商业用房抵押借款合同》的记载为准。

第七条 乙方应在本协议签订后、甲方发放贷款前，办理抵押贷款项目工程质量保险。保险的第一受益人为甲方。保险金额不低于本协议确定的抵押贷款最高限额。保险期限至项目竣工验收合格可交付使用止，保费由乙方承担，保险单正本交甲方保管。

保险期间，被保险的抵押贷款项目工程如发生保险责任内的问题，须以保险理赔款代借款人偿还相应的贷款本息，理赔款不足以偿还的，甲方有权向乙方追偿;如发生保险责任外并因乙方原因造成的问题，使住房部分或全部验收不合格，不能交付使用的，由乙方负全部责任，代借款人清偿所欠甲方的贷款本息。

经甲方同意不办理工程质量保险的，应在本协议“其他事项”中另作约定。

第八条 乙方如发生承包、租赁、股份制改造、联营、转让、合资、分立以及企业领导变更等重大事项，应当及时通知甲方，并落实相应措施，确保其回购责任的承担。

第九条 在售房及房屋使用过程中，乙方与购房人发生的有关房屋质量、价格、交付时间等方面的问题，甲方不承担任何责任。

第十条 乙方在印制售楼说明书、广告宣传中，有关涉及甲方的名称或其他文字，事先应当征得甲方同意。

第十一条 一方不履行本协议约定时，另一方有权解除本协议并要求对方赔偿损失。

第十二条 未尽事宜，由双方协商解决，协商不成时，通过甲方所在地人民法院诉讼解决。

第十三条 其他事项

第十四条 本协议一式______份，双方各持______份，效力相同。

第十五条 提示

甲方已提请乙方对本协议各印就条款作全面准确理解，并应乙方要求作了相应的条款说明。签约各方对本协议含义认识一致。

甲方(公章)：____________ 乙方(公章)：_____________________

负责人：__________________ 法定代表人：__________

________

或授权代理人：____________ 或授权代理人：________________

签约日期：______________________________________________

签约地点：______________________________________________

抵押合同 篇10

抵押人（甲方）：________________

抵押权人（乙方）：______________

鉴于甲方欠乙方货款（或贷款）____元暂时不能偿还，甲方为担保还款，经与乙方协商一致，特订立本抵押合同。

第一条抵押物的名称、数量和价值

1、名称：_____

2、数量：_____

3、价值：_____

第二条抵押期限

抵押期限为____年，自____年__月__日起，至____年__月__日止。

第三条抵押物的清点、暂管和保险

乙双方共同清点检查抵押物的数量、质量，并列出清单，经核实无误后双方在清单上签名，加盖公章，以示认可。

2、暂管：抵押物仍由甲方负责暂管完整无损，一切仓储及其它管理费用均由甲方承担。

3、保险：在合同生效后五天内，甲方应向保险公司投保仓库财产保险，并将保险后的财产过户给乙方。投保的抵押物由于不可抗力遭受损失，乙方则从保险公司直接取得全部赔偿金作为归还所欠款的一部分。

第四条抵押物在抵押期限内的销售和监督

1、抵押物的销售，仍由甲方负责，甲方应组织人员积极推销，并将所销售的货款直接交入乙方指定的帐户，作为偿还欠款本息的资金来源之一。

2、甲方在与需方签订供销合同时，应在合同中写明款项汇入___银行___分行___帐户，即乙方指定的帐户。甲方在发货之前，应提前三个工作日将销售合同提交乙方审，在外地签订的销售合同，应及时将合同副本或影印件提交甲方审定后方可发货。

物资库存、财务会计报表及有关经济资料，乙方认为必要时，有权进行检查抵押物的库存，销售情况以及与抵押物有关的帐目资料，甲方应给予协助。

第五条甲方的义务及违约责任

1、甲方应保证是该抵押的合法所有权人，今后如因该抵押物的所有权归属问题发生纠纷，并因此而引起乙方的损失时，甲方应负责赔偿。

票据交给乙方。

毁损，甲方如因故意或过失造成抵押物毁损，应在十五天内向乙方提供新的抵押物。

出售、再抵押或以其它方式处分。

甲方如违反前款规定，乙方有权立即暂管抵押物，并书面通知甲方。甲方应在接到通知书后三天内，将抵押物交给乙方，逾期不交者，乙方可依法向_______人民法院申请强制执行。乙方因此所受的经济损失由甲方赔偿。

5、甲方如违反本合同第四条第二项之规定，处分抵押物的行为无效，乙方因此所受的经济损失由甲方赔偿。

第六条抵押物的处分、处分方式和还款项的使用顺序

1、本合同期满，甲方尚不能还清欠款本息者，乙方有权向_______人民法院申请处分抵押物。

2、抵押物处分方式和程序由______人民法院裁定。

3、抵押物的价格由___市物价局作价。

4、处分抵押物所得的款项，接下列顺序使用。

第一：支付处分抵押物的费用。

第二：缴纳抵押物的税金。

第三：偿还欠乙方贷款的税金。

如扣除以上款项，尚有余额，应全部交还甲方。如处分抵押物所得的款项仍不足以抵还欠款本息者。乙方仍可根据原借款合同向债务人追索欠款。

甲方：___________

电话：___________

乙方：___________

电话：___________

签约日期：_______年_____月_____日

抵押合同 篇11

致__________分行：

根据你行于__________年__________月__________日与我公司签订的贷款合同规定，由我公司以自有财产作抵押，你行同意向我公司发放总金额为______的贷款，贷款年利率为__________，贷款期限自_____年____月____日，至____年____月____日，为此，特设定本抵押书。本抵押书为无条件和不可撤销的，为上述贷款合同不可分割的组成部分。

一、抵押物（附详细抵押物清单及抵押人所有权证明）

1、抵押物名称：______________________

2、规格：____________________________

3、数量：____________________________

4、帐面价格：________________________

5、存放地点：________________________

6、保险险种及金额：__________________

二、抵押人即借款人声明与保证

1、本抵押书第一款所列用作贷款抵押物系抵押人合法拥有和实际存在的。

完整无缺，并同意随时接受你行的监督检查。抵押物如有短缺，抵押人将立即负责补足。

3、上述第一款所列抵押品已于____年____月____日向________保险公司________分公司投保，并办妥以你行为第一受益人的权益转让手续。

三、抵押物的处理

在发生下列事件一项或数项时，你行有权依照规定程序及方式处理抵押物，以所得款优先偿还你行在本抵押项下的贷款本息及费用。

1、抵押人在本抵押书中所作的声明和保证不真实或不履行。

利息及费用。

3、抵押人有其他违反本抵押项下贷款合同规定或本抵押书规定事项。

对你行根据本抵押书及本抵押项下贷款合同规定处理抵押物，以清偿贷款本金、利息及费用，抵押人无条件放弃抗辩权。

四、有效期

1、本抵押书自抵押人有效签章后生效。

2、本抵押书将持续有效，直至本抵押项下贷款本息及费用全部清偿后自动失效。

抵押人（即借款人）公章：____

授权人：____________________

法定地址：__________________

_________年______月_______日

抵押合同 篇12

抵押人：以下简称甲方。

抵押权人：以下简称乙方。

甲方因公司经营需要，以自有车辆做为抵押向乙方借款，借款金额为人民币 (大写) (小写)，经与乙方协商一致，特订立本抵押合同。

第一条 抵押物的名称、数量。

名称：_____壹辆，排量：_______，颜色：_______，车牌号为：_________，发动机号为：___________.上述抵押的车辆为甲方所有。

第二条 抵押期限。

抵押期限为____月，自____年__月__日起，至____年__月__日止。

第三条 抵押情况声明、暂管。

乙双方共同清点检查抵押物的数量、质量。

2、暂管：抵押物由乙方负责暂管，一切仓储及其保险管理费用均由乙方承担。

第四条 双方的义务及违约责任。

1、甲方应保证是该抵押的合法所有权人，今后如因该抵押物的所有权归属问题发生纠纷，并因此而引起乙方的损失时，甲方应负责赔偿。

票据交给乙方。

毁损。

第五条 抵押物的处分、处分方式。

出售、再抵押或以其它方式处分。

第六条 其它

乙双方可另行协商，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力，如任何一方当事人不履行合同，对方当事人可根据《民事诉讼法》规定，直接向人民法院申请强制执行。

2、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。

抵押人：______(章)

甲方：

乙方：

理财合同(汇总6篇)

小编为您准备的“理财合同”将带给您丰富的收获，同时也是一种与他人分享的良好方式，帮助他们更好地认识世界。在如今制度不断改进的时代，每个人都应该了解合同相关知识。合同双方应平等享有权利，履行义务，并承担违约责任。

理财合同 篇1

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华共和国公司法》等相关法律、法规，甲、乙双方，本着平等、自愿、诚信、合作的原则，就相关黄金投资理财事宜达成如下条款：

在借款期间，若借款人预留在湖南和德信用投资担保公司的联系方式、实际居住地、工作单位等发生变化导致无法与借款人取得联系，而借款人明知还款义务和期限却不主动和湖南和德信用投资担保公司联系，也不按期还款，最终导致丙方公司进行催收的。

一、委托事项

甲方在充分了解黄金投资项目收益与风险的前提下，自愿将用于黄金投资并合法拥有的人民币 万元整(小写元)委托乙方管理。

在借款期间，乙方拒不履行还款义务或无力清偿欠款，而导致丙方公司采取相关措施的，除支付采取相关措施而支出的全部费用外(包括律师费)。

二、乙方承诺事项

乙方在管理过程中保证该资金的正确使用及运作，不会导致任何的法律纠纷和连带责任。经过科学、合理管理运作后达到固定月利润分红 %，乙方以甲方的风险抵押。

自甲方实际向乙方发放贷款当日，乙方应向丙方缴纳保证金。在乙方按时付清本息后，丙方无息全额退还保证金。则丙方有权直接从乙方所交纳保证金中扣除相应违约金和滞纳金，且在保证金金额不足以支付当前违约金和滞纳金的情况下。

三、 双方约定受托管理期限为 个月，即 年 月 日至 年 月 日，到期后乙方终止本合同，将还本付息(甲方若中途取出理财资金月息一律按1%支付)。

甲方、乙方已详细阅读本合同所有条款。应甲方、乙方要求，丙方已经就本合同做了相应的条款说明。

四、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字，盖章生效

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

理财合同 篇2

甲方：_______________身份证号:____________________

乙方：_______________身份证号:____________________

甲乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成本合同，并郑重声明共同遵守。

一、甲方提供资金帐户并且开通网上交易。

甲方委托乙方代理操作甲方在________________(证券营业部)开设的资金账户，资金账号为_________________。交易密码甲乙双方共享，甲方可以查询,但不能操作。

二、期限一年，起始日期___________，截止日期____________,期初资产_____________元。

三、利润定义：(甲方账户)期末资产–期初资产(证券资产要扣除交易费用)

利润率=利润/期初资产_100%

四、委托方式与结算

1、委托期满后，如果利润率大于等于3.25%，甲方付给乙方超出3.25%部分的50%作为佣金,如果利润率为负数且小于-3.25%，即亏损大于3.25%，乙方付给甲方超出3.25%部分的50%作为赔偿。如果资金100万，到期利润10万，如果到期亏损10万，乙方应付给甲方(10-3.25)_0.5=3.375万元。

委托期满后，如果利润率大于等于5%，乙方付给甲方超出5%部分的25%作为佣金，如果利润率为负数且小于-5%，即亏损大于5%，甲方付给乙方超出5%部分的25%作为赔偿。举例说明，如果资金100万，到期利润10万，乙方应付给甲方(10-

2、未到委托结束日期，甲方不得取用账户资金。如果甲方一定要取用资金，若此时利润为正数，甲方付给乙方利润的50%作为佣金，然后重新签订合同。

3、甲乙结算金额精确到百元,不足百元部分舍去不计，付款手续费由付款方支付。

五、提前中止合同

合同期内如果亏损大于10%，甲方有权终止合同，并按第四条委托期满后的结算方法进行结算。合同期内如果利润大于30%，乙方有权终止合同，并按第四条委托期满后的结算方法进行结算。结算后,可重新签定合同。

乙方在销售过程中，尽力促销，不得夸大、隐瞒或过度承诺。

六、交易对象：a股、b股、国债、企业债、可转债、三板转让、封闭式基金、etf、权证(可选择一种或多种)。

本合同一式两份，甲、乙各一份，签字/盖章后生效

甲方签字：

乙方签字：

理财合同 篇3

甲方：____________

身份证号码：________________

电话：________________

通信地址：________________

邮编：________________

乙方：____________

身份证号码：________________

电话：________________

通信地址：________________

邮编：________________

甲方委托乙方为其进行代理操作在________________________开立的;户名为_______;帐号为_______________;起初资金为_____________________的投资账户。经过双方协商约定在________年____月____日到________年____月____日期间按照以下条款规定对以上账户进行有偿代客理财。

一、交易账户

1、乙方拥有独立的下单操作权，但没有资金调拨权;甲方拥有资金调拨权，即只有甲方可以取出资金。

2、甲方有义务对自已的资金转帐密码保密，确保交易账户的资金安全

3、开户后甲方把账户的交易帐号和交易密码告知乙方(不含资金调拨密码)，由乙方进行交易。

4、本协议执行期间除可以将投资盈利部份资金转出外，甲方不得转出本金。

5、乙方希望甲方完全信任乙方，在交易时间内不甲方不得登陆自已的账户以免乙方不能正常操作，影响投资策略及交易计划。甲方只需在非交易时间内随时查看并监控自己的资金情况即可。

6、经过甲乙双方本着自愿、友好的磋商按以下方式进行利润分配。

A、四六分成型：即将投资利润的六成分给甲方，乙方享受投资利润的四成，并且乙方要将资金安全控制在甲方所能承担的投资损失5%以内，如果资金损失超过投资额的5%，由乙方承担投资亏损的超额部份。

B、二八分成型：即将投资利润的八成分给甲方，乙方享受投资利润的二成，并且乙方要将资金安全控制在甲方所能承担的投资损失10%以内，如果资金损失超过投资额的10%，由乙方承担投资亏损的超额部份。

二、利润(亏损)分配及责任：

1、任何投资都是有风险的，如果按A类投资造成的超额亏损部份，乙方按相应承担的额度在每月五日前将上月亏损金额足额转入甲方开立交易账户的银行卡内，如果按A类投资所带来的利润，由甲方在每月五日前将上月利润额的40%划入乙方指定账户内。

2、如果按B类投资造成的'超额亏损部份，乙方应在每月五日前将应承担的亏损部份金额转入甲方开立交易账户的银行卡内，如果按B类投资所带来的利润，由甲方将其投资利润的20%划入乙方指定账户内。

乙方的指定银行账户：

开户行：________________________

户名：________________________

帐号：________________________

三、协议的终止：

1、本协议期满后自动终止。

2、若出现甲方单方面提前停止委托或者甲方未与乙方协商在本协议执行期间出金等违约，

四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(签章)：____________________

签字：________________________

日期：____________________

乙方(签章)：________________

签字：____________________

日期：____________________

理财合同 篇4

甲方：

代表人：

地址：

电话：

传真：

电子信箱：

乙方：

地址

电话：

传真：

鉴于：

(1)甲方 (以下简称“甲方”)系依据中华人民共和国法律成立并依法存续的金融机构，为客户提供专业理财规划服务;

因乙方未按期、足额向甲方履行还款义务而导致丙方向甲方垫款的，乙方应自丙方垫款之日起，向丙方支付垫款金额40%的违约金。若丙方垫付之后，乙方仍未偿还垫付款，按借款金额每日千分之五向丙方支付滞纳金。

(2)乙方 (以下简称“乙方”)拟基于其自身财务现状委托甲方帮助理财;

(3)甲方同意接受乙方的委托，并指派专门的理财规划具体承办乙方委托的事务。

因此，基于前述，双方达成合同如下：

第一条 委托事项

双方约定，甲方基于乙方的财务状况为乙方制定理财方案，协助乙方执行理财方案，并在执行过程中根据具体情况对理财方案进行必要的调整。

在借款期间，若借款人预留在湖南和德信用投资担保公司的联系方式、实际居住地、工作单位等发生变化导致无法与借款人取得联系，而借款人明知还款义务和期限却不主动和湖南和德信用投资担保公司联系，也不按期还款，最终导致丙方公司进行催收的。

第二条 理财服务费用

1、双方约定，乙方就甲方提供的理财服务向甲方支付理财服务费 元人民币，并按照下列步骤分期支付：

(1)本协议签署之日，乙方向甲方支付 元人民币;

(2)甲方向乙方交付书面理财方案之日，乙方向甲方支付 元人民币。

2、甲方为乙方制定理财方案、协助乙方执行理财方案的过程中所发生的差旅费、交通费或查询

第三条 陈述与保证

1、甲方声明与保证如下：

(1)甲方是依据中华人民共和国法律成立并有效存续的金融机构，有资格提供理财规划服务;

(2)甲方所指定的具体承罗理财规划业务的理财规划具有相应的胜任能力，已经通过国家理财

(3)甲方及甲方指定的理财规划师勤勉尽责，以合理的谨慎处理乙方委托的事务;

(4)甲方及其指派的理财规划师保证对在业务过程中知悉的乙方的隐私或商业秘密不向任何个

(5)甲方及其指派的理财规划师与在理财方案中所推荐的金融产品或服务的提供机构无雇佣关

2、乙方声明与保证如下：

(1)乙方按照本合同的约定及时交纳理财服务费;

(2)乙方向甲方提供与理财方案的制定有关的一切信息，并保证该信息真实准确;

(3)乙方为甲方协助其执行理财方案提供一切便利。

第四条 权利与义务

1、甲方享有下列权利：

(1)收取理财服务费;

(2)甲方对其制定的理财方案拥有知识产权，除乙方自己使用外，未经甲方许可，不得许可给

(3)有权要求乙方提供真实信息。

2、甲方负有如下义务：

(1)制定和向乙方交付书面理财方案;

(2)协助乙方执行理财方案;

(3)就理财方案的执行进行跟踪，并根据具体情况适时加以改进;

(4)保守乙方的隐私和商业秘密;

(5)如实向乙方披露已经存在的或在业务过程中产生的冲突利益。

3、乙方享有下列权利：

(1)取得书面理财方案的权利;

(2)要求甲方协助执行理财方案的权利;

(3)要求甲方根据实际执行情况改进理财方案的权利;

(4)要求甲方保守隐私和商业秘密的权利;

(5)要求甲方披露冲突利益的权利。

4、乙方负有下列义务：

(1)依据合同约定及时交纳理财服务费的义务;

(2)向甲方提供真实信息的义务;

(3)为甲方协助其执行理财方案提供便利的义务。

第五条 违约责任

1、甲方的下列行为视为违约，乙方有权追究甲方的违约责任：

(1)甲方未按照本合同的约定交付书面理财方案的，经乙方催告后五个工作日内仍未交付的，

(2)如甲方未按照本合同约定协助乙方执行理财方案，则乙方可以宣告解除合同，并有权拒绝

(3)如甲方违反本合同约定的保密义务，乙方有权宣告解除合同，甲方应全部退还所收取的理

(4)如甲方在存在利益冲突的情况下未及时向乙方披露，则乙方可宣告解除本合同，已经交纳

2、乙方的下列行为视为违约，甲方有权追究乙方的违约责任：

(1)如乙方未按照本合同约定交纳其他任何一期理财服务费，则甲方有权拒绝履行约定的协助执行理财方案的义务;

在借款期间，乙方拒不履行还款义务或无力清偿欠款，而导致丙方公司采取相关措施的，除支付采取相关措施而支出的全部费用外(包括律师费)。

(2)如乙方未按照本合同约定交纳其他任何一期理财服务费，则甲方有权拒绝履行约定的协助执行理财方案的义务;

自甲方实际向乙方发放贷款当日，乙方应向丙方缴纳保证金。在乙方按时付清本息后，丙方无息全额退还保证金。则丙方有权直接从乙方所交纳保证金中扣除相应违约金和滞纳金，且在保证金金额不足以支付当前违约金和滞纳金的情况下。

(3)如乙方不提供真实信息或不提供其他协助，则甲方有权拒绝制定并交付理财方案，并有权拒绝协助执行理财方案。

甲方、乙方已详细阅读本合同所有条款。应甲方、乙方要求，丙方已经就本合同做了相应的条款说明。

第六条 争议解决

凡因本合同或本合同的履行发生任何争议，均应通过友好协商予以解决，如通过协商仍不能解决，则按照下列方式之一解决：

借款义务人(乙方):贵州黔创资产管理有限公司安顺分公司 营业执照号码：522500000011008(1-1) 公司地址：

(1)向北京仲裁委员会提请仲裁;

(2)向甲方所在地法院提起诉讼。

第七条 特别提示与声明

1、甲方特别提示，甲方提供的仅仅是咨询服务，对乙方投资任何金融或实业工具均不做任何收

2、乙方特别声明，本合同内容系双方逐一协商、谈判而达成，并非任何一方提出的格式合同。

乙方完全知悉并理解甲方提供的仅仅是咨询服务，对理财方案中建议的投资方式和投资工具不做任何收益保证或其他类似性质的承诺，如承办的理财规划师做出该种保证或承诺，则不信赖该保证或承诺，如信赖该保证或承诺因此而造成损失。

本次借款期限为 月，自 年 月 日至 年 月 日止。 四、借款方式合同签订生效后24小时内，甲方应以银行转账方式汇到乙方指定收款人:_陈应锦_,开户行 ，户名:_陈应锦_，账号：金额人民币(大写)__仟__佰__拾__万元整，人民币(小写)：___ __元整，乙方指定(委托)收款人收到该款项后应出具收款收据。

第八条 其他

1、本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力;

2、本协议自双方签署之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日　_________年____月____日

理财合同 篇5

订立合同各合伙人：

姓名____，性别____，年龄____，住址______。(其它合伙人按上列项目顺序填写)

第一条 合伙宗旨

____________

第二条 合伙经营项目和范围

____________

第三条 合伙期限

合伙期限为____年，自____年____月____日起，至____年____月____日止。

第四条 出资额、方式、期限

姓名____，性别____，年龄____，住址______。(其它合伙人按上列项目顺序填写)各合伙人的出资，逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。3.本合伙出资共计人民币____元。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有。

1.合伙人____(姓名)以____方式出资，计人民币____元。(其它合伙人同上顺序列出)退伙：①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提前____月告知其它合伙人并经全体合伙人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算，均以金钱结算;

第五条 盈余分配与债务承担

2.各合伙人的出资，于____年____月____日以前交齐。逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。3.本合伙出资共计人民币____元。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。

出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有首先受让权，如转让合伙人以外的第三人。

2.债务承担：合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的____为据，按比例承担。

第六条 入伙、退伙，出资的转让

1.入伙：①需承认本合同;②需经全体合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。

2.退伙：①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提前____月告知其它合伙人并经全体合伙人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算，均以金钱结算;

____为合伙负责人。其权限是：①对外开展业务，订立合同;②对合伙事业进行日常管理;③出售合伙的产品(货物)、购进常用货物;④支付合伙债务;⑤______。

3.出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有首先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人应按入伙对待，否则以退伙对待转让人。

其它合伙人的权利：①参予合伙事业的管理;②听取合伙负责人开展业务情况的报告;

第七条 合伙负责人及其它合伙人的权利

1.____为合伙负责人。其权限是：①对外开展业务，订立合同;②对合伙事业进行日常管理;③出售合伙的产品(货物)、购进常用货物;④支付合伙债务;⑤______。

合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;

2.其它合伙人的权利：①参予合伙事业的管理;②听取合伙负责人开展业务情况的报告;③检查合伙帐册及经营情况;④共同决定合伙重大事项。

合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请____中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还。

第八条 禁止行为

1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。

条 本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。第十二条本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。

2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。

3.禁止合伙人再加入其它合伙。

4.禁止合伙人与本合伙签订合同。

5.如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。

第九条 合伙的终止及终止后的事项

1.合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有

乙方是按照客户协议书的规定作上述代理。乙方确认在签署此代理协议前，已阅读过本协议的全部各条款的规定，并承担本协议规定的应承担责任。甲乙双方完全确认所有的投资风险和相应的权利!

关当事人请求判决解散;2.合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请_;第十条纠纷的解决;合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙;第十一条本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之;第十三条其它;______________________;第十四条本合同正本一式____份，合伙人各执一份;合伙人：____(盖章);__年__月__日;全程融资合作协

------------------------------------------------------------

在甲方为乙方服务的期限内，甲方对乙方账户有全权操做权，乙方保证在任何情况下不干涉甲方操做也不参与操做，如有干涉或参与而没有事先通知甲方。

关当事人请求判决解散。

2.合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请____中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还。

甲方将保证账户操作的稳健性，不急于求成，也不违反操做规则。甲方要经常与乙方联系告之账户操做进展情况。 甲方有权利知道乙方的账号和密码，以便买卖操做，中途甲乙任意一方因特殊情况需更改密码必须通知对方，甲方须为账户保密(不得告知第三方)。

第十条 纠纷的解决

第十一条 本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。 第十二条本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

甲方保证乙方稳定收益。保证每月最低收益1.1%-1.4%，乙方两个月不得支取账户资金，如在协议期内乙方因特殊原因支取账户资金，按照中国人民银行活期存款利率支付利息。盈利结算日为两个月。盈利超出部分必须结算日15日内汇到公司指定账户上，指定账户如下：户名：账号;如果未按时间汇款到公司指定帐户上：公司有权终止合作：乙方规定账户保本收益为1.2%。假如乙方账户为伍万(000)美元：账户获利为贰仟(xx)美元。

第十三条 其它

______________________

第十四条 本合同正本一式____份，合伙人各执一份，送____各存一份。

合伙人：____(盖章)

__年__月__日

理财合同 篇6

订立合同各合伙人：

姓名____，性别____，年龄____，住址______。(其它合伙人按上列项目顺序填写)

第一条 合伙宗旨

____________

第二条 合伙经营项目和范围

____________

第三条 合伙期限

合伙期限为____年，自____年____月____日起，至____年____月____日止。

第四条 出资额、方式、期限

姓名____，性别____，年龄____，住址______。(其它合伙人按上列项目顺序填写)各合伙人的出资，逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。3.本合伙出资共计人民币____元。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有。

1.合伙人____(姓名)以____方式出资，计人民币____元。(其它合伙人同上顺序列出)退伙：①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提前____月告知其它合伙人并经全体合伙人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算，均以金钱结算;

第五条 盈余分配与债务承担

2.各合伙人的出资，于____年____月____日以前交齐。逾期不交或未交齐的，应对应交未交金额数计付银行利息并赔偿由此造成的损失。3.本合伙出资共计人民币____元。合伙期间各合伙人的出资仍为共有财产，不得随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人所有，届时予以返还。

出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有首先受让权，如转让合伙人以外的第三人。

2.债务承担：合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的____为据，按比例承担。

第六条 入伙、退伙，出资的转让

1.入伙：①需承认本合同;②需经全体合伙人同意;③执行合同规定的权利义务。

2.退伙：①需有正当理由方可退伙;②不得在合伙不利时退伙;③退伙需提前____月告知其它合伙人并经全体合伙人同意;④退伙后以退伙时的财产状况进行结算，均以金钱结算;

____为合伙负责人。其权限是：①对外开展业务，订立合同;②对合伙事业进行日常管理;③出售合伙的产品(货物)、购进常用货物;④支付合伙债务;⑤______。

3.出资的转让：允许合伙人转让自己的出资。转让时合伙人有首先受让权，如转让合伙人以外的第三人，第三人应按入伙对待，否则以退伙对待转让人。

其它合伙人的权利：①参予合伙事业的管理;②听取合伙负责人开展业务情况的报告;

第七条 合伙负责人及其它合伙人的权利

1.____为合伙负责人。其权限是：①对外开展业务，订立合同;②对合伙事业进行日常管理;③出售合伙的产品(货物)、购进常用货物;④支付合伙债务;⑤______。

合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;

2.其它合伙人的权利：①参予合伙事业的管理;②听取合伙负责人开展业务情况的报告;③检查合伙帐册及经营情况;④共同决定合伙重大事项。

合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请____中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还。

第八条 禁止行为

1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。

条 本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。第十二条本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。

2.禁止合伙人经营与合伙竞争的业务。

3.禁止合伙人再加入其它合伙。

4.禁止合伙人与本合伙签订合同。

5.如合伙人违反上述各条，应按合伙实际损失赔偿。劝阻不听者可由全体合伙人决定除名。

第九条 合伙的终止及终止后的事项

1.合伙因以下事由之一得终止：①合伙期届满;②全体合伙人同意终止合伙关系;③合伙事业完成或不能完成;④合伙事业违反法律被撤销;⑤法院根据有

甲方在乙方的合作公司开户。(乙方选择的合作公司全是信誉好，手续费适中的公司。)资金量要求：乙方拥有下单操作权，但没有资金调拨权。甲方拥有资金调拨权。

关当事人请求判决解散;2.合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请_;第十条纠纷的解决;合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙;第十一条本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之;第十三条其它;______________________;第十四条本合同正本一式____份，合伙人各执一份;合伙人：____(盖章);__年__月__日;全程融资合作协

------------------------------------------------------------

开户后，甲方把账户的交易密码告诉乙方(不是资金调拨密码)，以后就由只由乙方做交易。

关当事人请求判决解散。

2.合伙终止后的事项：①即行推举清算人，并邀请____中间人(或公证员)参与清算;②清算后如有盈余，则按收取债权、清偿债务、返还出资、按比例分配剩余财产的顺序进行。可作价卖给合伙人或第三人，其价款参与分配;③清算后如有亏损，不论合伙人出资多少，先以合伙共同财产偿还。

乙方在市场趋势不明确情况下决不入市，市场趋势确定后会重仓出击。所以甲方的资金可能有时候经常保持不变，有时候会在短时间里获得较大的收益，当然也不排除会亏损的情况。

第十条 纠纷的解决

合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

第十一条 本合同自订立并报经工商行政管理机关批准之日起生效并开始营业。 第十二条本合同如有未尽事宜，应由合伙人集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

)如月初百万元的初始资金，做到一百二十万元，即分配十万元给乙方。此时账户余额为110万元，第二次计算的初始资金变为110万元，以后依次类推。

第十三条 其它

______________________

第十四条 本合同正本一式____份，合伙人各执一份，送____各存一份。

合伙人：____(盖章)

__年__月__日

船舶合同集合五篇

当社会不断进步时，许多人开始对法律知识有了更多了解。劳动合同的重要内容包括劳动合同期限、工作内容、劳动保护和劳动条件等。特别推荐给大家的是“船舶合同”的精华文章，以下材料仅供参考，请大家仔细阅读！

船舶合同(篇1)

第一章  总  则

中国＿＿＿＿＿公司和＿＿＿＿＿国＿＿＿＿＿公司，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》和中国的其它有关法律法规，本着平等互利的原则，通过友好协商，同意在中华人民共和国共同投资举办合资经营企业，特订立本合同。

第二章  合  资  双  方

第一条  合资合同双方

合同双方如下：

1.1.“中国＿＿＿＿＿公司”（以下简称甲方）是一个按中华人民共和国（以下简称“中国”）法律组织和存在的企业法人，在中国注册，持有编号为＿＿＿＿＿的营业执照。

法定地址：

法人代表：

1.2.“＿＿＿＿＿公司”（以下简称乙方）是一个按＿＿＿＿＿国法律组织和存在的企业法人，在＿＿＿＿＿注册，持有编号为＿＿＿＿＿的营业执照。

法定地址：

法人代表：

1.3.各方均表明自己是按中国法律或＿＿＿＿＿国法律合法成立的有效法人，具有缔结本合资合同并履行本合同义务所需的全部法人权限。

第三章  合资公司的成立

第二条  按照中国的合资企业法和其它有关法律和法规，合同双方同意在中国境内＿＿＿＿＿省＿＿＿＿＿市建立合资公司。

第三条  合资公司的中文名称为＿＿＿＿＿＿＿

合资公司的英文名称为＿＿＿＿＿＿＿

法定地址：＿＿＿＿＿＿＿

第四条  合资公司为中国法人，受中国的法律、法规和有关规章制度（以下简称“中国法律”）的管辖和保护，在遵守中国法律的前提下，从事其一切活动。

第五条  合资公司的法律形式为有限责任公司，合资公司的责任以其全部资产为限，双方的责任以各自对注册资本的出资为限。合资公司的利润按双方对注册资本出资的比例由双方分享。

第四章  生产和经营的目的范围和规模

第六条  目的

合资双方希望加强经济合作和技术交流，从事第七条所规定的经营活动，……（根据具体情况写），为投资双方带来满意的经济利益。

第七条  合资公司生产和经营范围（略）

第八条  合资公司生产规模（略）

第五章  投资总额与注册资本

第九条  总投资

合资公司的总投资额为＿＿＿＿＿＿＿＿人民币。

第十条  注册资本

合资公司的注册资本为＿＿＿＿＿人民币，其中：

甲方＿＿＿＿＿元，占＿＿＿＿＿％；

乙方＿＿＿＿＿元，占＿＿＿＿＿％。（如乙方以外币出资，按照缴款当日的中国国家外汇管理局公布的外汇牌价折算成人民币）

第十一条  双方将以下列作为出资：

11.1.甲方：现金＿＿＿＿＿元

机械设备＿＿＿＿＿元

厂房＿＿＿＿＿元

工地使用费＿＿＿＿＿元

工业产权＿＿＿＿＿元

其它＿＿＿＿＿元  共＿＿＿＿＿元

11.2.乙方：现金＿＿＿＿＿元

机械设备＿＿＿＿＿元

工业产权＿＿＿＿＿元

其它＿＿＿＿＿元  共＿＿＿＿＿元

第十二条  合资公司注册资本由甲、乙方按其出资比例分＿＿＿＿＿期缴付，每期缴付的数额如下：（略）

第十三条  贷款

总投资和注册资本之间的差额向银行贷款。可首先考虑向合资公司所在的国内银行或其它渠道借贷。甲、乙方按在合资公司注册资本的比例各自负责贷款担保。

如果合资公司董事会认为，除了第十一条规定的双方投资额和上述贷款外，合资公司的经营需要流动资金和其它资金，双方应按各自在合资公司注册资本的比例为上述借款作担保。

如果不能按上述方式获得借款，董事会将按合同双方各自在合资公司中的资本比例向合同双方另外征集资金。除非合同双方另以书面形式明确表示同意，任何一方都没有义务再增加注册资本成为第三方借贷给合资公司的款项作担保。但是，如果合资公司的经营、利润状况良好，合同双

方原则上同意再适当增加注册资本，即按经营发展状况和稳妥的股本筹措原则使用积累的储备基金。

第十四条  资本转让

除非得到另一方的同意并经审批机关批准，合同任何一方都不得将其认缴的资本股份全部或部份转让给第三方。

如果一方将其认缴的资本股份全部或部分转让给第三方，则另一方具有优先受让的权利，受让的条件不得苛刻于转让给第三方的条件。另一方特此表示，如果自己不行使优先受让权，即为同意上述转让。

船舶合同(篇2)

2022船舶修理及销售独家代理协议是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。船舶修理及销售独家代理协议能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022船舶修理及销售独家代理协议正文内容

制造商名称：_________(以下简称制造商)

注册地点：_________

代理商名称：_________(简称代理商)

注册地点：_________

1、委任：

兹委任_________为_________地区船舶修理及销售之独家代理商。

2、代理商之职责：

(1)向该地区寻求船主欲购船和修船的询价单并转告制造商;

(2)报导本地区综合市场慨况;

(3)协助安排工厂经销人员的业务活动;

(4)代表船厂定期作市场调查;

(5)协助制造厂征收货款(非经许可，不得动用法律手段某

(6)按业经商定的方式，向制造商报告在本地区所开展的业务状况。

3、范围：

为了便于某，制造商应把代理区域业主名录提供给代理商，代理商对此名录给予评述，提出建议或修正，供制造商备查;

由于某船舶收取佣金造成地区之间的争执时，制造商应是唯一的仲裁人，它将综合各种情况给出公平合理的报酬。

4、佣金：

制造商向该地区代理商支付修理各种船舶总结算价值_________的佣金，遇有大宗合同需另行商定佣金支付办法：先付_________，余额待修船结算价格收款后支付。

当需要由制造商付给业主(即船主)的经纪人及第三方介绍人等佣金的时候，必须由代理商事先打招呼;同时由制造商决定是否支付。

5、费用：

除下述者外，其余费用由代理商自理。

(1)由制造商指定的时间内对制造商的走访费用;

(2)特殊情况下的通迅费用(长电传，各种说明书等);

(3)制造商对该地区进行销售访问所发生的费用。

6、制造商的职责：

制造商应：

(1)向代理商提供产品样本和其他销售宣传品;

(2)向代理商提供重点客户的船名录以使其心中有数;

(3)通知代理商与本地区有关船主直接接洽;

(4)将所有从业主处交换来的主要文件之副本提供给代理商并要求代理商不得将商业秘密外泄。

7、职权范围：

就合同之价格条款，时间，规格或其他合同条件，代理商无权对制造商进行干涉;其业务承接之决定权属制造商。

8、利害冲突：

兹声明，本协议有效期内，代理商不得作其他修船厂的代表而损害制造商利益。代理商同意在承签其他代理合同前须征求制造商之意见;代理商担保，未经制造商许可，不得向第三方泄露有损于某商商业利益的情报。

9、终止：

不论何方，以书面通知3个月后，本协议即告终止;协议履行期间代理商所承接的船舶的佣金仍然支付，不论这些船舶在此期间是否在厂修理。

10、泄密：

协议执行中或执行完毕，代理商担保，不经制造商事先同意，不向任何方泄露制造商定为机密级的任何情报。

11、仲裁：

除第3条所述外，双方凡因协议及其解释产生争执或经双方努力未能满意解决之纠纷，应提交双方确认的仲裁人进行仲裁，如对仲裁人达不成协议，则暂由_________船舶工程师协会会长临时指定仲裁人。

代理商(签字)：_________制造商(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

船舶合同(篇3)

沿海内河船舶保险合同1.沿海内河船舶险保险单(正本)保险单位，船舶名称，本公司根据被保险人()的要求，由被保险人向本公司缴付约定的保险费，按照沿海内河船舶保险条款和本保险单载明的条件承保下述船舶。被保险人兹确认所填内容属实并对本保险合同条款(包括除外责任部分)及保险条件的内容已经了解，同意从本保单正式签发之日起保险合同成立。制造年份，制造厂家，船舶种类船舶用途总吨位/马力/客位，载重吨，船舶尺寸，(总长)船质结构，(型宽)　(型深)船籍港，保险价值，人民币()保险金额，人民币()航行区域，　保险期限，个月自年月日零时起至年月日二十四时止基本保费，免赔额，费率，%　总保险费，人民币()保险公司(签章)年月日　2.中保财产保险有限公司沿海内河船舶保险条款　本保险的保险标的是指在中华人民共和国境内合法登记注册从事沿海、内河航行的船舶，包括船体、机器、设备、仪器和索具。船上燃料、物料、给养、淡水等财产和渔船不属于本保险标的范围。本保险分为全损险和一切险，本保险按保险单注明的承保险别承担保险责任。保险责任第一条全损险由于下列原因造成保险船舶发生的全损，本保险负责赔偿。一、八级以上(含八级)大风、洪水、地震、海啸、雷击、崖崩、滑坡、泥石流、冰凌；二、火灾、爆炸；三、碰撞、触碰；四、搁浅、触礁；五、由于上述一至四款灾害或事故引起的倾覆、沉没；六、船舶失踪。第二条一切险本保险承保第一条列举的六项原因所造成保险船舶的全损或部分损失以及所引起的下列责任和费用，一、碰撞、触碰责任，本公司承保的保险船舶在可航水域碰撞其他船舶或触碰码头、港口设施、航标，致使上述货物发生的直接损失和费用，包括被碰撞船舶上所载货物的直接损失，依法应当由被保险人承担的赔偿责任。本保险对每次碰撞、触碰责任仅负责赔偿金额的四分之三，但在保险期限内一次或累计最高赔偿额以不超过船舶保险金额为限。 属于本船舶上的货物损失，本保险不负赔偿责任。非机动船舶不负碰撞、触碰责任，但保险船舶由本公司承保的拖船拖带时，可视为机动船舶。二、共同海损、救助及施救本保险负责赔偿依照国家有关法律或规定应当由保险船舶摊负的共同海损。除合同另有约定外，共同海损的理算办法应按北京理算规则办理。保险船舶在发生保险事故时，被保险人为防止或减少损失而采取施救及救助措施所支付的必要的、合理的施救或救助费用、救助报酬，由本保险负责赔偿。但共同海损、救助及施救三项费用之和的累计最高赔偿额以不超过保险金额为限。　除外责任第三条保险船舶由于下列情况所造成的损失、责任及费用，本保险不负责赔偿，一、船舶不适航，船舶不适拖(包括船舶技术状态、配员、装载等，拖船的拖带行为引起的被拖船舶的损失、责任和费用，非拖轮的拖带行为所引起的一切损失、责任和费用)；二、船舶正常的维修、油漆，船体自然磨损、锈蚀、腐烂及机器本身发生的故障和舵、螺旋桨、桅、锚、锚链、橹及子船的单独损失；三、浪损、座浅；四、被保险人及其代表(包括船长)的故意行为或违法犯罪行为；五、清理航道、污染和防止或清除污染、水产养殖及设施、捕捞设施、水下设施、桥的损失和费用；六、因保险事故引起本船及第三者的间接损失和费用以及人员伤亡或由此引起的责任和费用；七、战争、军事行动、扣押、骚乱、罢工、哄抢和政府征用、没收；八、其他不属于保险责任范围内的损失。保险期限第四条除另有约定，保险期限最长为1年，起止日期以保险单载明的时间为准。保险金额第五条船龄在3年(含)以内的船舶视为新船，新船的保险价值按重置价值确定，船龄在3年以上的船舶视为旧船，旧船的保险价值按实际价值确定。保险金额按保险价值确定，也可以由保险双方协商确定，但保险金额不得超过保险价值。重置价值是指市场新船购置价；实际价值是指船舶市场价或出险时的市场价。索赔和赔偿第六条被保险人索赔时，应及时按保险人的要求提供有效单证，如保险单、港监签证、航海(行)日志、轮机日志、海事报告、船舶法定检验证书、船舶入籍证书、船舶营运证书、船员证书(副本)、运输合同载货记录、事故责任调解书、裁决书、损失清单及其他有关文件。第 七条在保险有效期内，保险船舶发生保险事故的损失或费用支出，保险人均按以下规定赔偿，一、全损险船舶全损按照保险金额赔偿。但保险金额高于保险价值时，以不超过出险当时的保险价值计算赔偿。二、一切险1.全损，按第七条第一款规定计算赔偿。2.部分损失，新船按实际发生的损失、费用赔偿，但保险金额低于保险价值时，按保险金额与该保险价值的比例计算赔偿；旧船按保险金额与投保时或出险时的新船重置价的比例计算赔偿，两者以价高的为准，部分损失的赔偿金额以不超过保险金额或实际价值为限，两者以低为准，但无论一次或多次累计的赔款等于保险金额的全数时(含免赔额)，则保险责任即行终止。第八条保险船舶发生保险事故的损失时，被保险人必须与保险人商定后方可进行修理或支付费用，否则保险人有权重新核定或拒绝赔偿。第九条保险船舶发生海损事故时，凡涉及船舶、货物和运费方共同安全的，对施救、救助费用、救助报酬的赔偿，保险人只负责获救船舶价值与获救的船、货、运费总价值的比例分摊部分。第十条船舶失踪，本保险自船舶在合理时间内从被获知最后消息的地点到达目的地时起6个月后立案受理。第十一条保险人对每次赔款均按保险单中的约定扣除免赔额(全损、碰撞、触碰责任除外)。第十二条保险船舶遭受全损或部分损失后的残余部分应协商作价折归被保险人，并在赔款中扣除。第十三条保险船舶发生保险责任范围内的损失应由第三方负责赔偿的，被保险人应当向第三方索赔。如果第三方不予支付，被保险人应提起诉讼。在被保险人提起诉讼后，保险人根据被保险人提出的书面赔偿请求，按照保险合同予以赔偿，同时被保险人必须将向第三方追偿的权利转让给保险人，并协助保险人向第三方追偿。第十四条被保险人按保险人要求提供的各种必要单证齐全后，保险人应当迅速审核，赔款金额经保险合同双方确认后，保险人在10天内赔偿结案。

船舶合同(篇4)

_________(简称甲方)，与_________(简称乙方)，签订安装主机的项目合同。

1.安装工程名称，_________。

2.工程地点，_________。

3.工程范围，本合同所附图纸及估价单。

4.完工期限，本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后六十(60)天内，完成安装工程，其中包括_________主机试验运行。

5.安装工程总价格，_________美元整。

6.安装工程付款进度，

第1期，甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;

第2期，甲方在港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;

第3期，在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10%，即_________美元整;

第4期，在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整;

第5期，在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整;

第6期，在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。

7.违约罚款，因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。

8.增加或减少工程，若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

9.监督进度，甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

10.工程停止，若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。

11.工程保管，在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10条规定结束。

12.工程保证，除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好一(1)年。

13.附带条款，在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

14.附件，本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。

15.合同形式，本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

16.附加条款，主机的保养--乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________主机保养服务一(1)年，每六(6)个月派员一次维护正常运行。

本合同按双方所签日期生效。

甲方(盖章)，_________乙方(盖章)，_________

法定代表人(签字)，_________　法定代表人(签字)，_________

签订地点，_________签订地点，_________

范本范文篇5

【篇一】

乙方

性别

电话

居民身份证号码

家庭住址;

邮政编码

户口所在地省(市)区(县)乡镇村根据中华人民共和国劳动法和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限

第一条劳动合同期限(甲乙双方选择适用)

1、有固定期限劳动合同本合同于年月日生效，于年月日终止(如有试用期，则试用期从年月日到年月日)。

2、以完成一定的工作任务为期限的合同本合同生效日期为年月日;以乙方完成工作任务为合同终止时间。

二、工作内容和要求

第二条甲方招用乙方在;(项目名称)

工程中担任岗位(工种)工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为。

第三条乙方应按照甲方的要求，按时完成规定的工作任务，达到规定的质量标准。

三、劳动保护和劳动条件

第四条甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于生产经营需要，经乙方同意后，可安排乙方加班，但不得违反国家有关规定，且应合理安排职工补休或按照劳动法的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。

第五条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进行入场施工安全教育。甲方应当对已取得电工、焊工、登高作业等特殊工种操作证书的乙方进行岗前培训(或书面交底)后，方可上岗作业。

第六条甲方根据生产岗位的需要，按照国家劳动安全、卫生的有关规定，为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

第七条甲方根据国家有关法律法规，依法建立安全生产制度;乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。

四、工资保险待遇

第八条乙方在试用期间的工资为每日(或每月)元，试用期满后工资为每日(或每月)元;按工作量计算工资的，每(工作量单位)支付工资元。

双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。

甲方应在每月日前计发乙方的工资(不得交由包工头代发)，并由乙方签字确认。

甲方应在劳动合同终止、解除时一次性付清乙方的工资。

合同甲方如为分包方，工资支付发生违约情况由工程总承包单位负责支付。甲乙双方对工资支付的其他约定

第九条甲方应按规定为乙方办理社会保险，并按规定足额缴纳社会保险费用。双方劳动合同解除后，应按有关规定转移社会保险手续。乙方因工负伤，其待遇按国家和当地人民政府有关规定执行。

五、劳动纪律和劳动合同的变更、解除、终止、续订

第十条乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳动纪律和安全技术操作规程。

第十一条乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同，

(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(二)有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的;

(三)严重失职，营私舞弊，对甲方造成重大损害的;

(四)严重违反甲方施工现场安全管理规定和甲方劳动纪律的;

(五)被依法追究刑事责任的。

第十二条有下列情形之一的，乙方可以解除本合同;

(一)在试用期内的;

(二)甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;

(三)甲方不能提供安全的劳动条件或者按照本合同规定支付劳动报酬的。

第十三条变更、解除、终止、续订本合同，应在规定的时限前以书面形式通知对方，不得擅自变更、解除、终止本合同。

六、违约责任、劳动争议处理及其它

第十四条甲方与乙方解除劳动合同时，应给乙方出具终止、解除劳动合同证明书。甲方解除乙方劳动合同，符合劳部发[________________]481号文件规定的，应支付经济补偿金。甲、乙方违法解除劳动合同，应按劳部发[________________]223号文件给对方以赔偿。

第十五条双方因履行本合同发生争议，应当自劳动争议发生之日起，60日内向工程所在地(区、县)有管辖权的劳动仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可直接到裁决书之日起15日向人民法院起诉。

第十六条甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。

第十七条本合同未尽事宜或与国家、四川省有关规定相悖的，按照有关规定执行。

第十八条本合同一式四份，甲乙双方各执一份，一份交工程所在地劳动部门备案，一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。

第十九条双方约定的其他事项。

甲方(公章)乙方(签字或盖章)

法定代表人或委托代理人

(签字或盖章)

签订日期，年月日

合同鉴证单位

鉴证日期，年月日

船舶合同(篇5)

甲方(用人单位)名称： 地址：电话：

法定代表人(企业负责人)：

乙方(劳动者)姓名：

现居住地址：

性别： 出生年月： 民族：文化程度： 电话：

贵州省毕节地区劳动和社会保障局制

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章规定和本着合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本劳动合同。

一、 合同类型和期限

第一条 甲乙双方协商选择第 种形式确定本

合同期限：

(一)固定期限：合同期为 年，本合同自 年 月 日至 年 月 日止。

(二)无固定期限：本合同自 年 月

(三)以完成一定的工作任务为期限：本合同自 年 月 日起至 任务完成时止。

二、工作内容和工作地点

第二条 根据甲方工作需要，乙方同意在 岗位从事 工作，担任 职务。工作地点位于

三、工作时间和休息休假

第三条：

(一)乙方所在岗位执行工时制

( )。

A、标准工时制。

B、不定时工时制。

C、综合计算工时制。

(二)甲方确因工作需要，可依法安排乙方延长工作时间、休息日、节假日和法定假日加班;并依法安排乙方补休或支付加班费。

(三)乙方加班费须征得甲方确定同意，否则不视为加班。

(四)乙方依法享受国家规定的带薪年休假制度。

四、劳动报酬

第四条 乙方试用期的工资待遇按 执行。

第五条 乙方试用期满后，甲方根据本单位的工资分配制度，确定乙方工资待遇，其标准为 元/月。

第六条 劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。

第七条 甲方以人民币形式按月足额支付乙方工资，不得克扣或无故拖欠。

五、社会保险

第八条 甲方按国家有关社会保险的法律、法规和政策规定为乙方缴纳社会保险费;社会保险个人缴纳部分，由甲方从乙方工资中代扣代缴。

甲乙双方解除、终止劳动合同时，甲方按有关规定为乙方办理社会保险相关手续。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

第九条 甲方应严格执行国家和地方有关劳动保护和职业危害防护的法律、法规和规章，为乙方提供符合国家规定的劳动条件，必要的劳动保护品和劳动工具，督促乙方遵守操作规程、工作规范、劳动安全的职业卫生制度及

其标准。

第十条 对乙方从事接触职业病危害的作业的，甲方应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知乙方，不得隐瞒或者欺骗。甲方应按国家有关规定，组织乙方在离岗前进行职业健康检查，并将检查结果如实告知乙方。

第十一条 乙方有权拒绝执行甲方的违章指挥，对甲方及其管理人员漠视乙方安全健康的行为，有权提出批评并向有关部门检举控告。

第十二条 乙方要严格遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品，发现职业病危害事故隐患及时报告甲方

第七条、劳动合同的履行

第十三条 甲方将本单位依法制定的规章制度告知乙方，乙方应严格遵守执行。乙方违反甲方依法制定的规章制度，按国家有关法律法规和甲方依法制定的规章制度处理。

八、双方约定的其它事项

第十五条

九、其他

第十六条 本合同未尽事宜，甲乙双方可根据国家法律、法规规定协商解决。

第十七条 甲乙双方发生劳动争议，可依法申请调解仲裁和向人民法院提起诉讼。

第十八条 本合同自甲乙双方签字之日起生效。

第十九条 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________

代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________

_________年________月_______日 _________年________月_______日

购房合同经典8篇

随着国家司法制度的改革，可以说在很多情况下我们三天两头都在使用合同。你知道如何才能拟定出一份比较正规和规范的合同吗？编辑在数不清的文章中找到了一篇非常有趣的“购房合同”，希望这篇文章能够给你一些灵感建议你收藏起来！

购房合同 篇1

甲方(售房人)：

乙方(买房人)：

见证人：

第一条 甲方自愿将其房屋出售给乙方，乙方也已充分了解该房屋具体状况，并自愿买受该房屋。该房屋具体状况如下：

1、座落于，建筑面积为平方米;

2、出售房屋的所有权证证号为

3、房屋平面图及其四至见房产证;

该房屋占用范围内的土地使用权随该房屋一并转让。

该房屋的相关权益随该房屋一并转让。

第二条 甲方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况，保证该房屋不受他人合法追索。

第三条 乙方在 年 月 日前付给甲方定金(人民币)，(大写) 元，(小写

上述定金在乙方最后一次付款时充抵房款在 时由甲方退还乙方。

第四条 该房屋协议价格为(人民币)(大写)元，(小写) 元。

房价款的支付方式和支付时间：。

第五条

乙双方定于腾空该房屋。

2、双方定于

3、甲方未按规定履行以上义务的，则按约定承担违约责任。

第六条 甲、乙双方确认，虽然房屋所有权证未作记载，但依法对该房屋享有共有权的权利人均已书面同意将该房屋出售给乙方。

第七条 甲、乙双方同意，在本契约生效后 日内，共同向房屋权属登记机关申请办理房屋所有权转移登记;并在乙方领取《房屋所有权证》后，按有关规定向土地管理部门申请办理该房屋土地使用权变更手续。

该房屋土地使用权的变更手续按下列约定办理：

义务一并转让给乙方。

2、该房屋土地使用权为划拨取得，根据有关规定，其转让需交纳土地出让金或土地收益金;

双方约定，该费用由 □甲方承担 □乙方承担 。(自行选择)

乙双方按国家规定各自承担 □甲方承担 □乙方承担 。(自行选择)

第八条 甲、乙双方向房屋权属登记机关申请所有权转移登记，登记机关准予登记的，则双方提出申请的时间为该房屋权利转移时间。

第九条 该房屋毁损、灭失的风险自A、房屋正式交付之日 B、权利转移之日起转移给乙方。(自行选择)

第十条 该房屋正式交付时，物业管理、水、电、燃气、有线电视、通讯等相关杂费，按约定处理：(可双方自行约定)

第十一条 本契约未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充协议。补充条款或补充协议以及本契约的附件均为本契约不可分割的部分。

第十二条 本契约 A、自甲乙双方签订之日 B、自之日起生效。(空白处可自行约定)

第十三条

甲、乙双方约定补充条款。

甲方(签章)：

乙方(签章)：

地 址：

地 址：

现住址：

现住址：

联系电话：

联系电话：

签约日期：

签约日期：

购房合同 篇2

在目前商品房交易过程中，许多开发商在与购房人签订正式商品房买卖合同前，要求购房人签订认购书，交纳认购款。开发商要求购房人签订认购书一般两种情况：一种情况是开发商所销售房屋倘未取得预售许可证，以向内部职工认购的名义进行销售，俗称内部认购;另一种情况是开发商已取得预售许可证或者销售的是现房，开发商为购房人保留预订的房屋，作为交换，要求购房人签订认购书，并交纳一定数额的认购款，如果在规定的时间里，购房人不想购买该房屋，就可能无权要回所交纳的认购款。

第一种情况的认购书

由于我国《城市房地产管理法》和《商品房销售管理办法》都明确规定，在未取得预售许可证前，是不能预售商品房的，而依据我国《合同法》第52条的规定，违反法律和行政法规的强制性规定的合同无效，因此第一种情况的认购书在法律上是无效的。但最高人民法院于20xx年4月28日公布，于20xx年6月1日起施行的《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《最高法院解释》)第2条规定：出卖人未取得商品房预售许可证明，与买受人订立的商品房预售合同，应当认定无效，但是在起诉前取得商品房预售证明的，可以认定有效。根据该条规定，在取得预售许可证之前所签订的认购书，如果开发商在购房人起诉前仍未取得预售许可证，该认购书肯定是无效的;如果开发商在购房人起诉前取得预售许可证，那么该认购书的地位将和开发商已取得预售许可证或者销售的是现房的情况一样，即和下面要讨论的第二种情况的认购书的性质相同。

第二种情况的认购书，需要看认购书是否满足了合同成立的要件，主要是看合同条款是否完备。

《最高法院解释》第5条规定：商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容，并且出卖人已经按照约定收受购房款的，该协议应当认定为商品房买卖合同，肯定具有法律效力。但是实践中大多数认购书都不具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容，这些认购书的法律效力如何?《最高法院解释》并未作明确规定，笔者认为不能从《最高法院解释》第5条的规定，反推出不具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同主要内容的认购书，就必然没有法律效力。但是如果认购书仅规定了房号、面积和价格等条款，那么该认购书未满足合同应具备的基本条款，不具有法律效力。

购房合同 篇3

甲方：

身份证号：

乙方：

身份证号：

一、甲乙双方基于客观真实的情况共同作出以下约定：

1、___年___月___日，甲方委托乙方以乙方名义为甲方购买_市_区___小区__楼__单元__门房屋一套，乙方接受甲方的委托。

2、甲方已于____年___月___日以乙方名义与_________有限公司(下称“开发商”)签订认购协议书，该认购协议书的权利义务由甲方享有及承担。

3、由甲方以乙方名义签订《商品房买卖合同》申请银行按揭贷款及办理购房的所有相关手续，甲乙双方均认可银行首付款及每月的按揭贷款等所有购房相关费用全部由甲方支付，甲方是实际出资人。

二、甲乙双方经协商一致、诚实信用的基础上达成如下协议，双方共同严格遵守。

使用、收益及处分的权利，乙方对受甲方委托购买的房屋无权行使甲方享有的前述权利，亦不得对受甲方委托购买的房屋进行侵占、破坏、转卖、出租、抵押及赠与。

按揭还款、抵押费、保险费，所有交款凭据由甲方保管，乙方有义务协助甲方办理交款手续。

出租及抵押该房屋，乙方应当协助甲方办理相关手续，不得拒绝。

误工费、通讯费等费用由甲方承担。

子女及配偶)，保证其利害关系人不得主张___市___区___小区___楼___单元___门房屋所有权利。

6、甲方有权随时解除本协议，解除本协议后，乙方有义务协助将受甲方委托购买的房屋更名到甲方指定名下。

家电及物品均归甲方所有。

转卖、抵押及赠与该房屋，乙方应当按房屋当时市场价格给予甲方赔偿。

拖延履行代理购房的协助义务，如随意解除本协议或拒绝、拖延履行代理购房的协助义务给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

争议的解决方式：

1)双方友好协商。

2)诉至房产所在地的人民法院。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后成立。

本协议自___市___区___小区___楼___单元___门房屋证办理之日起生效。

甲方：

乙方：

xx年xx月xx日

xx年xx月xx日

购房合同 篇4

农村购房合同是指农村居民购买农村土地上的住房所签订的法律文件。随着农村城镇化进程的推进，越来越多的农村居民选择购买房屋作为既有居住需求，也有投资增值的手段。而农村购房合同的签订就是确保买卖双方的权益得到保障，规范交易过程的重要环节。

一、买卖双方的主体信息

在农村购房合同中，首先需要明确双方的身份信息和联系方式。卖方需要提供详细的个人和房屋相关证件，如身份证明、房屋土地证、房产证等。同时，买方也要提供有效的身份证明，确保身份真实可靠。

二、房屋的基本信息

农村购房合同中需要详细说明房屋的基本信息，包括房屋所在地、建筑面积、房型结构、房龄等。特别是要阐述是否存在房屋债权债务和其他产权纠纷，以保证买方能够了解房屋的真实情况。

三、房屋价格和支付方式

合同中应明确房屋的总价及其支付方式。总价包括房屋本身的价格、土地使用权的价格以及其他附加费用。支付方式可以分期付款、一次性付款或按揭贷款等多种方式。同时，还需明确付款的时间节点和付款方式。

四、交房及验房时间

交房时间是关键环节，合同中需注明卖方承诺的交房时间。验房是确认房屋质量的重要步骤，买方有权在交房时进行详细验收。验收内容包括房屋的结构、装修、设备等方面的合格性，确保房屋质量符合标准。如果发现问题，双方可协商解决或要求卖方承担相应责任。

五、产权过户及税费问题

产权过户是购房合同中重要的环节之一，合同应明确买方和卖方共同办理过户手续的责任和流程。另外，在合同中还需说明相关税费由哪一方承担，如契税、个人所得税等。

六、合同的违约与争议解决

合同中应明确双方的违约责任和违约赔偿方式。同时，还应注明在合同履行过程中产生的争议如何解决，一般可以选择仲裁、诉讼等渠道。

七、其他约定

合同中还可根据具体情况对其他事项进行补充约定，如房屋维修责任、公共配套设施使用权等内容。这些约定应明确明白，以防止后续纠纷和争议的发生。

农村购房合同是确保买卖双方权益的重要法律文件，在购房过程中发挥着重要作用。买方在签订农村购房合同之前，应仔细阅读并理解合同的每一条款，确保自身合法权益得到保障。同时，双方在交易过程中要保持沟通畅通，积极协商解决问题，以确保合同的顺利履行。只有在买卖双方的共同努力下，农村购房合同才能够发挥最大的作用，促进农村房屋市场的健康发展。

购房合同 篇5

有些购房人认为，商品房竣工后已经过政府主管部门组织的竣工验收，验收合格后才允许交付使用，因此商品房不应当出现质量问题。而且根据有关法律规定，开发商在交付商品房时，应同时向购房人交付《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》，这两书已对商品房质量的细节作了规定，是购房合同的重要组成部分，因此也就没有必要在合同中约定商品房的质量问题。但事实并非如此。

商品房竣工验收，是以抽查的方式进行验收，因而不能保证每一套商品房的质量都合格。而且竣工验收的质量标准和购房人所希望的质量要求也可能有差距。至于《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》关于房屋质量的规定，都是由开发商拟订，侧重保护开发商的利益，因此有必要在购房合同中约定房屋的质量问题。

根据《最高法院解释》第12条和第13条第1款的规定，在下列情况下，购房人因为房屋质量问题，有权要求解除合同并要求赔偿损失：房屋主体结构质量不合格，不能交付使用;房屋交付使用后，房屋主体结构质量经检验确属不合格;因房屋质量问题严重影响正常居住使用。《最高法院解释》第13条第1款规定：交付使用的房屋存在质量问题，在保修期内，出卖人应当承担修复责任;出卖人拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的，买受人可以自行或者委托他人修复。修复费用及修复期间造成的其他损失由出卖人承担。

总之，你在签订商品房买卖合同时，不要着急，尽可能多咨询一些专业人士，这样才能签订一份权利、义务对等的商品房买卖合同。

购房合同 篇6

（一）出卖人保证该经济适用住房没有产权纠纷，因出卖人原因造成该经济适用住房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担相应责任。

________________________________________________________。

（二）经济适用住房交付使用后，双方同意按照下列第_____种方式处理。

1．双方共同向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记。

2．买受人自行委托他人向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记。

3．买受人同意委托________________向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记，委托费用________________元人民币（大写）。

（三）买受人未能在经济适用住房交付之日起_______日内取得房屋所有权证书的，双方同意按照下列方式处理。

1．如因出卖人的责任，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起____日内退还买受人全部已付款，并按照____________利率付给利息。买受人不退房的，自买受人应当取得房屋所有权证书的期限届满之次日起至实际取得房屋所有权证书之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之_____的违约金。

2．如因买受人的责任，________________________________________。

3．__________________________________________________________。

第十八条共有权益的约定

1．该经济适用住房所在楼栋的屋面使用权归全体产权人共有。

2．该经济适用住房所在楼栋的外墙面使用权归全体产权人共有。

3．______________________________________________________________。

4．______________________________________________________________。

购房合同 篇7

开发商为宣传、推销其商品房，一般都散发售楼书，发布商品房销售广告，作出不少许诺。从法律角度来说，售楼书，广告等都是开发商向不特定的对象发放的用以介绍其商品房的文字、图片材料，主要是为了美化商品房形象、优势，远不具备商品房买卖合同的基本条款。此类广告法律上一般视其为要约邀请，不能直接成为合同的内容。对于开发商的虚假广告行为，购房人虽不能依据合同追究开发商的违约责任，但可以追究开发商发布虚假广告的责任。根据《广告法》第37、38条规定，发布虚假广告，欺骗和误导消费者，使购买商品或者接受服务的消费者的合法权益受到损害的，不仅要承担行政违法责任，而且要依法承担民事责任。因此，购房人发现受了虚假售楼书或广告的欺骗和误导，就要及时向政府有关管理机关举报，申请予以查处，或诉请人民法院要求责任方赔偿损失。

同时，国家工商行政管理总局发布的《商品房广告发布暂行规定》也对房地产广告所应遵循的原则、事项以及禁止出现的内容作了规定，购房人也可根据该暂行规定检查销售广告问题。不过为了避免不必要的麻烦，购房人最好在签订合同时，要求开发商将广告承诺的内容写入双方协议中，使其成为合同内容的一部分，以便在广告名不副实时告开发商违约。

购房合同 篇8

出卖人承诺与该经济适用住房正常使用直接相关的市政基础设施和其他设施按照约定的日期达到下列条件：

1．市政基础设施：

（1）上水、下水：____年____月____日达到__________________；

（2）[市政双路供电][过渡性供电]：____年____月____日达到_________________________；

（3）供暖：____年____月____日达到______________________；

（4）燃气：____年____月____日达到______________________；

（5）电话通信线：____年____月____日交付，敷设到户；

（6）有线电视线：____年____月____日交付，敷设到户；

（7）___________________________________________________________；

（8）___________________________________________________________。

如果在约定期限内未达到条件，双方同意按照下列方式处理：

（1）___________________________________________________________；

（2）___________________________________________________________。

2．其他设施

（1）公共绿地：______年______月______日达到_____________________；

（2）小区非市政道路：______年______月______日达到_______________；

（3）公共停车场：______年______月______日达到___________________；

（4）幼儿园：______年______月______日达到_______________________；

（5）学校______年______月______日达到___________________________；

（6）会所：______年______月______日达到_________________________；

（7）购物中心：______年______月______日达到_____________________；

（8）体育设施：______年______月______日达到_____________________；

（9）___________________________________________________________；

（10）__________________________________________________________。

如果在约定期限内未达到条件，双方同意按照下列方式处理：

（1）___________________________________________________________；

（2）___________________________________________________________。

公司试用合同六篇

在当前我国民众法律意识普遍提高的情况下，合同成为了签署双方的一种保障。你是否了解如何准备合同文书呢？如果想更深入地了解“公司试用合同”，请务必不要错过怡心句子网编辑强烈推荐的这篇文章。非常感谢您的阅读，期待您留下宝贵的意见！

公司试用合同 篇1

甲方__________________乙方________________

地址__________________住址________________

联系方式__________________联系方式________________

根据中华人民共和国劳动法、上海市劳动合同条例，甲乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，同意签订本合同，以便共同遵守。

一、合同的类型和期限

第一条本合同的类型为，________________________。期限为，________________________。

使用提示，当事人可从下列类型中任选一种，

有固定期限合同。期限____年，自____年__月__日至____年__月__日。

无固定期限合同。自____年__月__日起。

以完成一定工作为期限的合同。具体为，________________________。

二、试用期

第二条本合同的试用期自____年__月__日至____年__月__日。

第三条录用条件为，________________________。

三、工作内容

第四条乙方的工作内容为，________________________。

第五条甲方因工作需要，按照诚信合理的原则，向乙方说明情况后，可以调动乙方的工作岗位。

四、工作时间和劳动条件

第六条乙方所在岗位执行________工时制，具体为，________________________。

第七条甲方建立健全生产工艺流程，制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。甲方对可能产生职业病危害的岗位，应当向乙方履行告知义务，并做好劳动过程中职业危害的预防工作。

第八条甲方为乙方提供必要的劳动条件以及安全卫生的工作环境，并依照企业生产经营特点及有关规定向乙方发放劳防用品和防暑降温用品。

第九条甲方应根据自身特点有计划地对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训，提高乙方思想觉悟、职业道德水准和职业技能。

乙方应认真参加甲方组织的各项必要的教育培训。

五、劳动报酬

第十条本合同的工资计发形式为，________________________。

第十一条甲方每月______日以货币形式足额支付乙方的工资。

第十二条本合同履行期间，乙方的工资调整按照甲方的工资分配制度确定。

第十三条甲方安排乙方延长工作时间或者在休息日、法定休假日工作的，应依法安排乙方补休或支付相应工资报酬。

六、保险福利待遇

第十四条甲方应按国家和本市社会保险的有关规定为乙方参加社会保险。

第十五条乙方患病或非因工负伤，其病假工资、疾病救济费和医疗待遇等按照国家和本市有关规定执行。

第十六条乙方患职业病或因工负伤的工资和工伤保险待遇按国家和本市有关规定执行。

第十七条甲方为乙方提供以下福利待遇，____________________________。

七、劳动纪律

第十八条甲方应依法建立和完善各项规章制度;甲方应将各项规章制度告知乙方或者进行公示;甲方的各项规章制度变更后，应及时告知乙方。

第十九条乙方应遵守甲方依法制定的规章制度;严格遵守劳动安全卫生、生产工艺、操作规程和工作规范;爱护甲方的财产，遵守职业道德。乙方违反劳动纪律和规章制度的，甲方可依据本单位规章制度给予纪律处分，直至解除本合同。

八、劳动合同的变更

第二十条甲、乙双方经协商一致，可以变更劳动合同的内容，并以书面形式确定。

九、劳动合同的解除

第二十一条经甲、乙双方当事人协商一致，本合同可以解除。

第二十二条乙方解除本合同，应当提前三十日以书面形式通知甲方。

第二十三条有下列情形之一的，乙方可以随时通知甲方解除本合同，

甲方__________________乙方________________

签约日期

公司试用合同 篇2

甲方：___________________________

乙方：___________________________

根据国家劳动管理规定和公司员工用工办法，甲方招聘乙方为试用期员工。在此基础上，协商一致签订试用合同，并遵守本协议所列条款。

1.试用合同期限

试用期为______个月，从______年______月______日至______年______月______日。

2、根据甲方的工作安排，聘请乙方在____________工作。

3、甲方聘用乙方，月工资为______元（含劳动保险费和相关公司规定的保密费由国家支付）。试用期满，考核合格后，可以按照平等协商的原则签订正式劳动合同（含试用期），期限为______。按国家有关规定缴纳相关保险费用。

四、甲方的基本权利和义务：

1、甲方的权利

要求乙方遵守国家法律的权利和公司规章制度。

试用期内，如乙方严重违反劳动纪律或公司规章制度，甲方有权解除合同。乙方的行为给甲方造成损失的，情节严重的，乙方应当赔偿并追究法律责任。

试用期内，因个人原因造成的疾病、残疾等事故，由乙方负责。

2、甲方的义务

为乙方提供必要的工作条件。

负责对乙方进行职业道德、业务技能和公司规章制度的教育和培训。

五、乙方的基本权利和义务

1、乙方的权利

享有国家法律、法规赋予的一切民事权利。

享有公司规章制度规定的利益的权利。

试用期内如更换单位，须提前1个月通知甲方，双方协商解除试用合同。

2、乙方的义务

遵守国家法律法规和当地政府规定的公民义务。

遵守公司规章制度、员工手册和行为准则的义务。

维护公司声誉和利益的义务。

6、甲方的其他权利和义务

试用期内，乙方不胜任工作或作弊不符合聘用条件的，甲方有提前终止本合同的权利。

如果乙方表现突出，甲方可以提前结束审判，并与乙方签订正式劳动合同。

7.乙方的其他权利和义务

试用期满后，乙方有权决定是否签订正式劳动合同。

有权参与公司的民主管理并提出合理的建议。

8、本合同如有未尽事宜，双方将按照友好协商的原则处理。

九．本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力，经双方签字盖章后生效。

甲方（公章）：_________________________乙方（公章）：____________________

法定代表人（签字）：____________ 法定代表人（签字）：______________

< p> __________月日。 _________年月日。

公司试用合同 篇3

2022公司员工试用合同三是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。公司员工试用合同三能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022公司员工试用合同三正文内容

甲方：_________________

乙方：_________________

年龄：_________________

性别：_________________

学历：_________________

专业：_________________

身份证号码：___________

甲乙双方共同确认本协议以下条款内容：

一、乙方在甲方_________部门试用，试用时间自_________年_________月_______日起至_________年_______月______日止，共计_________个月。

二、甲方负责安排乙方工作，为其提供必要的工作条件。

三、甲方负责对乙方进行职业道德、业务技能和公司规章制度的教育和培训。

四、甲方按照公司的规章制度考核乙方，如乙方对公司有突出贡献，经申请批准后可提前转正。

五、乙方享受公司试用期工资待遇。

六、乙方必须遵守甲方所规定的一切规章条款，尽职尽责，服从领导，与本公司全体同仁团结合作，如有违反或不能按期达标者，被甲方调离现工作岗位或辞聘亦无异议。

七、乙方应严守工作中所获得的有关本公司的经营、财务、人事等机密，违反《保密制度》者，应承担相应责任并接受处理。

八、乙方因工作绩效不佳，品德不良，有重大失误或给公司带来较大经济损失和形象损害者，甲方可随时解除此协议，甲方亦不负任何责任。

九、乙方如被解聘或自动请求解聘时，一经核准，应立即办理工作移交手续。

十、乙方应于试用期满前一周向甲方提交工作总结及转正申请，甲方根据乙方表现作出书面签字后立即生效，甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)：_________

负责人(签字)：_______

_________年____月____日

乙方(签字)：_________

_________年____月____日

公司试用合同 篇4

甲乙双方经自愿、郑重、友好协商，本着“相互信任、互利互惠”的原则，为解决医院目前设备欠缺的问题,就微波多功能治疗机 型号：HB-W-D壹台（附件壹套）试用达成以下协议：

（一）甲方责任：

1、甲方必须负责保证乙方所提供设备的妥善保管，不得人为损坏，不得遗失，否则照价赔偿。

2、若发现设备存在质量问题或技术指标达不到使用标准时，甲方有权终止执行使用协议，另而选择其它产品。

（二）乙方责任：

1、乙方提供医疗设备给甲方试用前，需先经过甲方设备管理部门的同意，不得私自投放给临床科室试用。

2、乙方提供医疗设备给甲方试用前，必须无条件向甲方提供《营业执照》、《医疗设备经营许可证》、《医疗设备生产许可证》、《医疗器械注册证》、授权书等相关文件证明。

3、设备试用期间，乙方要负责培训、指导甲方临床医务人员按照正规的操作程序使用设备。

4、若因产品质量问题而引发的一切医疗事故和纠纷，由乙方承担其相应的法律责任和经济赔偿。

二、该协议由甲乙双方同意以上条款签字后执行。试用期满后，甲方需购置乙方的设备，一切严格按照医院的《采购医疗设备、卫生耗材管理办法》执行。

试用时间：20xx年 月 日 ～ 20xx年 月 日。

乙方授权甲方试用乙方的 软件产品，双方本着诚实信用的原则签订本协议。

1． 本软件产品受中华人民共和国版权法的保护。用户获得的只是本软件产品的试用权。本软件产品的版权归乙方所有，受到试用版权法及其他知识产权法及条约的保护。

2． 乙方免费提供试用版软件给甲方使用，试用期内不收费用。

3． 在签订试用协议后，乙方将（远程）指导甲方安装、调试。

4． 甲方不能以任何理由对乙方提供的软件进行破解、反编译等窃取乙方软件技术资料的操作，否则视为对乙方的侵权。

5． 甲乙双方签订软件试用协议后，乙方免费为甲方提供技术支持，主要形式为通过接听电话、Email、QQ、MSN交流。

6． 使用本软件产品的试用版本由甲方承担风险，在适用法律允许的最大范围内，乙方在任何情况下不就因使用或不能使用本软件产品的试用版本所发生的特殊的、意外的、直接或间接的损失承担任何责任。

7． 软件试用期满，甲方可以选择与乙方签订合作协议或购买乙方的正式软件，否则甲方必须彻底删除乙方提供的试用版软件及其备份。

8． 甲方不得以任何形式将乙方产品提供给第三方。

9． 对任何违反以上约定，造成受害方损失的，乙方有权有追究甲方法律责任。

10． 试用期满，本协议自动终止。

11． 本协议一式两份，双方各执一份。双方在本协议上签字盖章，本协议生效。

编号：

公司试用合同 篇5

公司试用劳动合同

一、引言

随着经济的快速发展和市场竞争的日益激烈，越来越多的企业开始采取试用期制度来筛选和招聘人才。试用期不仅可以让企业更好地了解员工的工作能力和适应能力，也使员工有机会了解公司文化和工作环境。试用期的存在，使双方都能降低风险和成本，共同为公司的长期发展打下坚实的基础。而公司试用劳动合同，作为双方签署的法律文书，对于规范双方的权益和义务具有重要意义。

二、试用期的定义

试用期是指新员工开始工作后，双方约定的一段时间内，企业和员工都可以在合同期满时根据实际情况选择是否继续合作的阶段。试用期的时长一般为一个月至六个月，不同公司根据实际情况可以灵活调整。

三、试用期的目的

试用期的目的主要有以下几点：

1.了解员工能力：试用期可以通过员工实际工作来了解其专业技能和工作能力，从而评估其是否能够胜任工作岗位。

2.适应企业环境：在试用期内，员工有机会了解企业文化、工作氛围和团队合作方式，从而更好地适应和融入公司。

3.了解员工的职业素养：试用期除了了解员工的专业能力外，还可以通过员工的工作纪律、态度、沟通合作等方面来判断他们是否具备良好的职业素养。

四、公司试用劳动合同的内容

公司试用劳动合同是一种特殊形式的劳动合同，其内容必须要有以下几个方面的规定：

1.试用期的时长：合同中应明确约定试用期的开始时间和结束时间，以及试用期的时长，一般为一个月至六个月。

2.试用期的工资待遇：试用期期间，员工的工资待遇可以低于正式员工，但不得低于当地最低工资标准。合同中应明确约定试用期的工资待遇和是否享受员工福利。

3.工作内容与要求：合同中应明确约定员工在试用期内的工作职责、工作内容和绩效要求，以便员工清楚地知道自己应该做什么，以及如何评估自己的工作表现。

4.合同变更与解除：合同中应明确约定双方在试用期内的合同变更与解除的条件和程序，以防止双方的权益受到损害。

5.工作经验证明：试用期期满时，公司应该根据员工的实际工作表现提供相应的工作经验证明，以便员工在日后的求职过程中使用。

五、公司试用劳动合同的重要性

公司试用劳动合同对于企业和员工都具有重要意义：

1.规范双方权益和义务：合同明确规定了企业和员工在试用期内的权益和义务，保障了双方的合法权益。

2.降低用工风险和成本：试用期可以让企业更好地了解员工的工作能力和适应能力，避免了因为选择不当而造成的用工风险和不必要的成本。

3.提高用人质量和效益：通过试用期，企业可以筛选出更适合自己的人才，提高用人质量和效益。

4.激励员工积极进取：试用期可以给员工提供更多的机会和动力，激励他们积极进取，不断提升自己的工作能力和绩效水平。

六、结语

随着市场的发展和竞争的加剧，公司试用劳动合同在企业中的作用越来越重要。通过合理的试用期制度和详细的劳动合同约定，企业和员工可以共同营造一个公平、公正、透明的工作环境，为公司的长期发展奠定坚实的基础。同时，员工们也应当在试用期内努力工作，不断提升自己的工作能力，为自己的职业生涯打下坚实的基础。

公司试用合同 篇6

甲方，

乙方，

根据国家劳动管理规定以及本公司员工聘用办法，甲方招聘乙方为试用员工，双方在平等、自愿的基础上，经协商一致签订本试用合同，共同遵守本协议所列条款。

一、试用合同期限，

试用期为 个月，自年月日至年月日止。

二、根据甲方的工作安排，聘用乙方在 工作岗位。

三、甲方聘用乙方的月薪为元(含养老、医疗、住房公积金)。试用期满后，并经考核合格，可根据平等协商的原则，签订正式劳动合同。

四、甲方的基本权利与义务，

1.甲方的权利

有权要求乙方遵守国家法律和公司各项规章制度;

2.甲方的义务

为乙方提供必要的工作条件;

负责对乙方进行职业道德、业务技能及公司规章制度的教育和培训;

五、乙方的基本权利和义务。

1.乙方的权利

2.享有国家法律法规赋予的一切公民权利;

3.享有公司规章制度规定可以享有的福利待遇的权利;

4.试用期间如变更单位，须提前一个月通知甲方，双方协商终止试用合同;

六、甲方的其他权利、义务

七、乙方的其他权利、义务

八、本合同如有未尽事宜，双方本着友好协商原则处理。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力，经甲乙双方签章生效。

甲方(盖章)

乙方(盖章)

法定代表人签字，

签字，

签约日期，年月日

签约地点，